Verfahrensangaben

Die AOK plant am Standort Homberg/Ohm die bauliche Erweiterung ihres Bildungszentrums Homberg/Ohm um ein neues Projekt- und Innovationscenter (P-I-C). Die Bestandsanlage aus den 1990er Jahren befindet sich am Stadtrand von Homberg/Ohm (Hessen / Kreis Vogelsberg) im Lärchenweg 20.

Die AOK erweitert ihr Bildungszentrum in Homberg/Ohm um einen Neubau (P-I-C), der über einen Übergangsbau an den Bestandsbau BTA angebunden wird. Der zentrale Mittelbau bleibt als Haupteingang bestehen, die Erweiterung erfolgt in westlicher Richtung. Zusätzlich erfolgt eine Erweiterung des BTA im südlichen Bereich. Vor Beginn der Neubauarbeiten sind zwingend statische Ertüchtigungsmaßnahmen in den Geschossen UG und EG des Bestandsgebäudes BTA durchzuführen. Erst im Anschluss erfolgen Entkernungs-, Rückbau- und Abbrucharbeiten in diesen Bereichen. Während der gesamten Bauzeit bleibt der Betrieb in den Obergeschossen (OG und DG) des BTA bestehen. Die technische Gebäudeausrüstung sowie die Brandmeldeanlage bleiben durchgehend in Betrieb und sind bei allen Arbeiten, insbesondere im Bereich der Türen, zu berücksichtigen. Erforderliche Abstimmungen, z. B. bei Abschaltungen, sind mit dem Betreiber vorzunehmen. Durch Rückbauarbeiten, insbesondere im Bereich des Westgiebels, kommt es temporär zum Entfall von Rettungswegen. Entsprechende provisorische Fluchtlösungen werden bauseits hergestellt und sind zu berücksichtigen. Aufgrund der Bauabläufe (Bestand im Betrieb, abschnittsweiser Rückbau und Neubau) sind
besondere Anforderungen an die Koordination, den Brandschutz sowie die Funktion von Flucht- und
Rettungswegtüren zu beachten.

PROJEKT-RAHMENDATEN
Bestandsbereich: Bauteil M - (BTM) Bauseitiges zentrales achteckiges Eingangsgebäude
als Mittel- und Verbindungspavillon, 3-geschossig. Bleibt während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb

Bauteil A - (BTA) Westlicher Seitenarm Büro und Schulungsflächen incl. Wellness- und Sportbereich im UG, 4-geschossig (incl. DG) Die Geschosse OG und DG bleiben während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Umbau- und Anbaubereiche: UG mit vorgesetztem Erweiterungsbau (Restaurant) und Speisesallbereich) und EG sowie Westgiebel (Achse H) als Anbaubereich Übergangsbau
und Bauteil P-I-C Geländesituierung: südlich- 4-geschossig, nördlich 3-geschossig

Bauteil C - (BTC) Nördlicher Seitenarm: Technik, Lager, Umkleide, Werkstatt u. Sozialbereich, Aktueller Standort Küche/Speiseversorgung und Übergabepunkt Medien Bleibt während der gesamten Bauarbeiten in Betrieb. Ausführung: 2 - geschossig und Dachgeschoss.

Bauteil B - (BTB) mit ausgebautem Dachgeschoss, Bauarbeiten in Betrieb. Östlicher Seitenarm Beherbergung, 3-geschossig Bleibt während der gesamten

PROJEKT-Neubaubereiche

Übergangsbau Anschlussbauwerk im Bereich Giebelfläche BTA / Achse
H / Brandwand Treppenhaus und Aufzugs- und
Sonderbereiche

Bauteil P-I-C Hauptgebäude "Projekt und Innovationscenter" mit teilweise vorspringendem und erdüberdecktem Anlieferungs- und Technikgeschoss, großem zweiggeschossigem abgetrepptem Auditoriumsbereich
mit vorgelagertem Terrassenbereich im südlichen
Freibereich Restaurant/Speisesaal
Anbau an BTA Eingeschossiger südlicher
Erweiterungsbau BTA als Restaurant und Speisesaal

HPL-Türen = 35 Stück
Glastrennwand-Türen = 33 Stück
Faltwand = 1 Stück
Demontiere mobile Wand = 6 Stück
Holz-Glastüre = 2 Stück
Automatiktüren = 3 Stück

Termine
1.1 ....innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2
Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang September
2026 (ab Leistungsbeginn) zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz
1 VOB/B bleibt hiervon unberu?hrt.

Zwischentermin 01
....innerhalb von 24 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn.
>>> Vorgezogene Leistung Montage Bodenschott und Füllstock Zarge für das Beisitzen

Zwischentermin 02
....innerhalb von 48 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn.
>>> Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(Faltwand)

Zwischentermin 03
....innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn.
>>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor Übergabe

Fertigstellung
....innerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fu?r den Ausfu?hrungsbeginn.
>>> Gangbarmachen Inbetriebnahme

- Leistungsbeginn: Mitte September
- Leistungsende: Ende März 2027

Informationen über die Überprüfungsfristen:
(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter vor Einreichen des Nachprüfungsantrages gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme gegenüber dem Auftraggeber rügen; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt.
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.
(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Auf die Rügeverpflichtung vor Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nach § 160 Abs. 3 GWB wird ausdrücklich hingewiesen. Der öffentliche Auftraggeber behält sich vor, eingereichte Rügen und die dazu gehörigen Antworten anonymisiert im Rahmen der Bewerber/-Bieterkommunikation zu veröffentlichen, sofern diese nach seiner Ansicht verfahrensrelevante Informationen enthalten.

Termine
1.1 ....innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2
Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ca. Anfang September
2026 (ab Leistungsbeginn) zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz
1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

Zwischentermin 01
....innerhalb von 24 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
>>> Vorgezogene Leistung Montage Bodenschott und Füllstock Zarge für das Beisitzen

Zwischentermin 02
....innerhalb von 48 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
>>> Vorgezogene Leistung Montage Schiene mobile Trennwand(Faltwand)

Zwischentermin 03
....innerhalb von 120 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
>>> Fertigstellung: komplette Hauptleistung: ohne Gangbarmachen vor Übergabe

Fertigstellung
....innerhalb von 156 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
>>> Gangbarmachen Inbetriebnahme

- Leistungsbeginn: Mitte September
- Leistungsende: Ende März 2027

Anlage BA.03 Eigenerklärung Russlandsanktionen, Anlage BA.04 Verpflichtungserklärung Mindestlohngesetz,
Anlage BA.05 Eigenerklärung Haftpflicht,
Anlage BC.01 Bürgschaft Vertragserfüllung,
Anlage BC.02 Bürgschaft Gewährleistung,
VVB 124 - Eigenerklärung zur Eignung 07-2019,
VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019,
VVB 212 - Teilnahmebedingungen 07-2019,
VVB 213 - Angebotsschreiben Lose - Einheitliche Fassung 07-2019,
VVB 221 - Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation 12-2017,
VVB 222 - Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme 12-2017,
VVB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise,
VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017,
VVB 234 - Erklärung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017,
VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017,
VVB 236 - Verpflichtungserklärung,
VVB 248 - Erklaerung zur Verwendung von Holzprodukten 12-2017

Eigenerklärung Russlandsanktionen (Anlage BA.03).

+++

Verpflichtungserklärung Mindestlohngesetz, gemäß der "Verpflichtungserklärung MiLoG" (Anlage BA.04)