AK Seligenstadt: Sanierung Waschbecken OP-Bereich
VO: VOB/A Vergabeart:   Öffentliche Ausschreibung Status: Veröffentlicht

Auftraggeber

Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle
Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH
Asklepiosstraße 1
63500
Seligenstadt
Deutschland
Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbB
Rechtsanwalt Nils Jennewein
+49 6131-2877042
+49 6131-2877099
nils.jennewein@bette.legal
Kommunikation

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YPZMQYP

Bereitstellung der Vergabeunterlagen

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YPZMQYP/documents

Auftragsgegenstand

Art des Auftrags
Planung und Ausführung von Bauleistungen
Umfang der Beschaffung

Art und Umfang der Leistung

Der Bauherr ist die Asklepios Klinik Langen-Seligenstadt GmbH, die im Rhein-Main-Gebiet mehrere Krankenhäuser betreibt.

Am Standort Seligenstadt sollen die Waschräume sowie die angrenzenden Geräteräume, die angrenzend an die OPs sowie an den Eingriffsraum im 1. Obergeschoss angeordnet sind, auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dies umfasst neben der Installation neuer Edelstahlwaschbecken auch die Erneuerung der Boden- und Wandbeläge sowie der Deckenflächen. Sämtliche Oberflächen sind dabei aus hygienischen und antimikrobiellen Materialien auszuführen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, ein modernes Schalterprogramm zu installieren sowie die bestehende Deckenbeleuchtung auszutauschen, um ein insgesamt stimmiges, modernes, hygienisches und sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Die festgestellten Mängel sind wie folgt:
Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden mehrere Mängel festgestellt, die eine Sanierung erforderlich machen. Hierzu zählen insbesondere eine überhöhte Anzahl an Trinkwasserentnahmestellen pro Waschraum, wodurch das Risiko von Stagnation und hygienischen Beeinträchtigungen erhöht wird. Darüber hinaus ist das vorhandene Rohrleitungssystem in Teilen überdimensioniert, was sich ebenfalls nachteilig auf die Trinkwasserhygiene auswirken kann.

Zusätzlich wurde ein insgesamt mangelhafter Zustand des bestehenden Bodenbelags festgestellt. Dieser weist deutliche Abnutzungserscheinungen sowie hygienische Defizite auf und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an belastbare und leicht zu reinigende Oberflächen in medizinisch sensiblen Bereichen. Vergleichbare Defizite zeigen sich teilweise auch bei den Wand- und Deckenoberflächen, die im Zuge der Maßnahme ebenfalls erneuert werden.

Auch die vorhandene Beleuchtung entspricht in Teilen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Helligkeit, Gleichmäßigkeit und hygienische Ausführung in medizinischen Bereichen. Ebenso weist das bestehende Schalterprogramm funktionale und gestalterische Defizite auf und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Hygiene, Bedienkomfort und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.

Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Krankenhaus mit Nebeneinrichtungen

Nachfolgende Planungsleistungen sind vom AN zu erbringen:

Die Planungsleistungen umfassen sämtliche Leistungen, die in Ergänzung der hier vorliegenden Planung zur Erstellung der Gebäude notwendig und erforderlich sind. Hierzu gehören unter anderem:

Sämtliche im Rahmen der Arbeitsvorbereitung erforderlichen Ausführungs-, Werk-, Montage- und Detailplanungen gem. LPH 5 HOAI §34.
Als Durcharbeitungsgrad wird mindestens erwartet:
- Grundriss Ausführungsplanung M 1:100 ; Schnitte; Ausführungszeichnungen in Form von abgestimmten Wandansichten in M1:50 oder M1:25 Sanitärplanung

- Erstellung und baubegleitende Fortführung eines Bauzeitenplanes

- Bauleitung nach HBO; inkl. wöchenlichem Jour-Fix vor Ort nebst Dokumentation

Für die fachtechnische Planung und Ausführung der Konstruktion gem. den gültigen Gesetzen, Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist der AN verantwortlich.
Die vorgelegten Planungsleistungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch den AG innerhalb von 15 Werktagen. Am 16. Tag gilt die Zustimmung als erteilt.
Alle Planungsinhalte, die aus der Zeichnung allein nicht hervorgehen und die ein ausführender Unternehmer unter Berücksichtigung seines Fachwissens zur Ausführung seiner Leistungen benötigt, sind durch detaillierte textliche Beschreibungen zu ergänzen. Die zeichnerischen und textlichen Darstellungen müssen so ausführlich und aussagekräftig sein, dass sich weitere mündliche Erläuterungen erübrigen.
Unstimmigkeiten in der Ausschreibung sind vom Bieter unverzüglich anzumelden, bei Widersprüchen zwischen FLB-Textteil und Zeichnungen, ist der Text vorrangig zu berücksichtigen.
Die Abstimmungs- und Koordinierungsaufgaben sind vom AN zu erbringen.
Alle weiteren Details sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

Haupterfüllungsort

Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH
Asklepiosstraße 1
63500
Seligenstadt

Weitere Erfüllungsorte

Zuschlagskriterien

Ausführungsfristen

Die Fertigstellung muss bis zum 31.10.2026 abgeschlossen sein.

Laufzeit bzw. Dauer

Nebenangebote

Nein

Hauptangebote

Ja

Angaben zu den Losen

Nein

Bedingungen

Teilnahmebedingungen

Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters

- ausgefüllte Anlage 8 - Eigenerklärung zur Eignung oder ggf. einheitliche europäische Eigenerklärung oder Präqualifikation

- Eintragung in Handelsregister oder Handwerksrolle oder Erklärung warum eine Eintragung nicht erforderlich ist

- Bieterseits erstellte Eigenerklärung zu den geforderten Referenzen:

- Es sind mindestens drei Bauprojekte in Krankenhäusern nachzuweisen, die innerhalb der letzten drei Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung ausgeführt wurden und deren Leistungsumfang Operations- und Reinraumbereiche umfasste.

Bei diesen Projekten muss der Bieter die architektonische Planung sowie die bauliche Ausführung der Sanitärtechnik, Elektrotechnik und des Innenausbaus (insbesondere Bodenbelags-, Maler- und Fliesenarbeiten) als Auftragnehmer eigenverantwortlich und ohne Einsatz von Nachunternehmern erbracht haben.

- Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflichtversicherung oder der Möglichkeit des Abschlusses einer solchen im Zuschlagsfall mit einer Mindestdeckungssumme von 3.000.000,00 EUR für Personen- und Sachschäden und Vermögensschäden

Bedingungen für den Auftrag

Wesentliche Zahlungsbedingungen

nach § 16 VOB/B.

Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten

keine.

gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss

keine.

Verfahren

Verwaltungsangaben

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

Schlusstermin für den Eingang der Angebote

02.09.2026 10:00 Uhr

Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Nachforderung

Bindefrist des Angebots

01.10.2026

Bedingungen für die Öffnung der Angebote

02.09.2026 10:00 Uhr

Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbB
Große Langgasse 1a
55116 Mainz

Die Angebotsöffnung erfolgt durch Entschlüsselung der verschlüsselt eingereichten elektronischen Angebote.

Weitere Angaben

Verschiedenes

Zusätzliche Angaben

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann

Keine Nachprüfungstelle - keine öffentlicher Auftraggeber - Fördermittelvergabe
Keine Angabe
Deutschland
Bitte warten...