siehe Ausschreibungspaket

I. Bauherrenseitige Vorbemerkungen (BARMER)

Projekt:

Sanierung Campus Wuppertal

Projektbeschreibung:

Die Auftraggeberin BARMER geh ö rt zu den f ü hrenden gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Als Teil der gesetzlichen Krankenversicherung ist die Auftraggeberin K ö rperschaft des ö ffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie unterh ä lt drei Hauptverwaltungen in Berlin (juristischer Sitz), Wuppertal und Schw ä bisch Gm ü nd. Das betreffende Objekt der BARMER befindet sich in Wuppertal an der Lichtscheider Stra ß e 89-95 im Stadtteil Barmen. Vor dem Hintergrund der bautechnischen Gegebenheiten plant die BARMER die Durchf ü hrung von erforderlichen Sanierungsarbeiten.

Bestand:

Das derzeitige Bestandsgeb ä ude besteht aus f ü nf Geb ä udeteilen (Geb ä ude A, B, C, D und E), die in den Jahren 1984, 1992 und 2002 fertiggestellt wurden. Der Geb ä udekomplex verf ü gt ü ber drei Untergeschosse inklusive Tiefgarage, Erdgeschoss, sechs Obergeschosse sowie Technikgeschoss. In unmittelbarer N ä he befindet sich ebenfalls eine Mehrzweckhalle. Die Bausubstanz entspricht weitgehend dem Stand der Erbauungszeit. Die Geb ä udeteile weisen ihrem Alter entsprechende Sch ä den auf und sind teilweise dringend sanierungsbed ü rftig

Abbildung: Lageplan Bestandssituation

Erschlie ß ung:

Das Grundst ü ck der Barmer ist durch drei Toranlagen mit entsprechenden Zaunanlagen abgegrenzt. Im s ü dlichen Bereich befinden sich Zu- und Abfahrten zu Firmen-, Behinderten- und Besucherparkpl ä tzen, der Mehrzweckhalle, der Tiefgarage und zu den insgesamt 3 Anlieferungszonen. Die Vorfahrt zum Haupteingang wird im Wesentlichen durch Berichtigte und Taxiunternehmer befahren. Ein Parken auf dieser Fl ä che ist nicht vorgesehen. Der n ö rdliche Bereich der Au ß enanlagen wird dominiert durch die Nutzung eines h ö herliegenden Parkplatzes. Die Zufahrt hierzu erfolgt direkt ü ber ö ffentliche Verkehrsfl ä chen mit einer gewundenen und steilen Auffahrt zum hinteren Bereich, vorbei am Geb ä udeteil E. An dieser Stelle erfolgt auf separater Fahrspur auch die Abfahrt des hinteren Parkplatzbereichs.

Projektbeteiligte

Auftraggeber/ Bauherr:

BARMER

Lichtscheider Stra ß e 89

42285 Wuppertal

Architekten/ Objektplanung/ Generalplaner:

RKW Architektur +

Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

Tersteegenstra ß e 30

40474 D ü sseldorf

TGA-Planung HKLS/ ELT:

LESH Ingenieurb ü ro

Alemannenring 7

89437 Haunsheim

Tragwerkplanung:

kevee cologne GmbH & CO. KG

(vormals IDK Kleinjohann)

Sechtemer Str. 5

50968 K ö ln

Brandschutzgutachter:

G ö rtzen Stolbrink & Partner mbB

Beratende Ingenieure f ü r

Brandschutz

Talstra ß e 41

47546 Kalkar

Bauphysik, -akustik:

ISRW / Klapdor

Institut f ü r Schalltechnik,

Raumakustik, W ä rmeschutz

Dr.-Ing. Klapdor GmbH

Kalkumer Stra ß e 173

40468 D ü sseldorf

Geotechnik/ Baugrundgutachten:

IGW Ingenieurgesellschaft f ü r

Geotechnik Wuppertal mbH

Uellendahl 70

42109 Wuppertal

Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei und sind Vertragsbestandteil:

Architektenpl ä ne:

Planunterlagen Architektur

siehe Planliste

Bauphysik:

Gutachten W ä rmeschutz

Bauteilkatalog 

Sonstige Anlagen:

Handlungsanweisung

Baulogistikhandbuch

Ausf ü hrungsfristen

Sicherheitshinweis:

Die beiliegende Handlungsanweisung f ü r externe Firmen bei Arbeiten an verputzten und unverputzten Betonbauteilen sind zu beachten und werden Kalkulationsgrundlage!

Kl ä rung von Unstimmigkeiten:

Der Kurztext der Positionen ist u. U. softwarebedingt nicht vollst ä ndig.

F ü r die Kalkulation und Ausf ü hrung der Arbeiten sind grunds ä tzlich die Langtexte verbindlich. Der Auftragnehmer hat die Verpflichtung, die Langtexte der einzelnen Positionen, so wie diese in der gedruckten Leistungsbeschreibung vorliegen, anzuerkennen.

Auf Unstimmigkeiten zwischen Kurz- und Langtext ist unverz ü glich hinzuweisen.

Qualifizierter Bauleiter:

Die Baustelle muss w ä hrend der Ausf ü hrungszeit mit einem qualifizierten, deutschsprachigen Bauleiter des Auftragnehmers besetzt sein.

Die Bauleiterqualifikation ist innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsschluss vorzulegen (Berufserfahrung, etc.).

Unterbrechung der Bauausf ü hrung:

Vom Auftragnehmer beabsichtigte Unterbrechungen bei der Ausf ü hrung der Leistungen sind der Objekt ü berwachung vorher und mit Angabe des Unterbrechungsgrundes schriftlich anzuzeigen. Entstehen durch das Unterlassen dieser Anzeigen dem Auftraggeber gegebenenfalls Mehrkosten, ist dieser berechtigt, diese dem Auftragnehmer anzulasten.

Die Wiederaufnahme der Ausf ü hrung ist der Objekt ü berwachung ebenfalls schriftlich anzuzeigen.

Baustellentagebuch:

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in geeigneter Form ü ber den Personal- und Ger ä teeinsatz, Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und ü ber besondere Vorkommnisse aktuell zu berichten. Hierzu z ä hlen auch Begehungen mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt. Dem Auftraggeber sind alle Unf ä lle, Erste Hilfe - F ä lle und Schadensf ä lle unter Angabe des Verursachers unverz ü glich mitzuteilen.

Das Bautagebuch ist t ä glich unaufgefordert vorzulegen. In den Berichten sind u.a. aufzunehmen:

• Name der Firma und Baustelle
• fortlaufende Nummerierung
• Datum
• Temperatur um 7.00 Uhr (morgens), windgesch ü tzte Stelle
• Witterungsverh ä ltnisse
• Anzahl der Arbeitnehmer nach Lohngruppen
• Maschineneinsatz
• ausgef ü hrte Leistung mit Ortsangabe (Geschoss/ Achsen/Raumnummer)
• besondere Ma ß nahmen und Vorkommnisse
• Anweisungen der Objekt ü berwachung des SiGeKos,Gewerbeaufsichtsamt, Berufsgenossenschaft etc.
• Unterschrift des Bauleiters des Auftragnehmer

Das Bautagebuch ist mittels EDV zu f ü hren und als PDF-Datei zu ü bermitteln und als Papier zu ü bergeben. Die Originale sind auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten.

Die Tagebuchseiten sind pro Kalenderwoche in einer PDF-Datei mit eindeutigem Dateinamen zusammenzuf ü hren. Die Datei ist bis Montag, 16:00 Uhr der jeweiligen Folgewoche per email zu verteilen.

Die entsprechenden E-Mailadressen werden nach Zuschlag bekannt gegeben.

F ü r alle PDF-Dateien des Auftragnehmers an den Auftraggeber und dessen Projektbeteiligte gilt, dass diese maschinenlesbar sein m ü ssen, d.h. eine Volltextsuche erm ö glichen.

Planungsleistungen des Auftragnehmers

1. Planungsleistungen

Das Angebot ist zwingend auf Basis der Ausschreibung beiliegenden Unterlagen und Planungsrandbedingungen vorzulegen.

Zur Leistung des Auftragnehmers geh ö rt auch die Ü berpr ü fung der ihm zur Verf ü gung gestellten Planungen des Auftraggebers auf technische Durchf ü hrbarkeit und Widerspr ü che und Vollst ä ndigkeit auch hinsichtlich der formulierten Projektziele.

2. Einmessen

Die H ö henangaben in den Pl ä nen beziehen sich auf einen H ö henpunkt: OKFF EG = + 0,00 (Baunull) = 337 ü .NHN

Dem Auftragnehmer wird zu Beginn des Bauvorhabens eine verbindliche X-Y-Koordinate sowie ein verbindlicher H ö henbezugspunkt in unmittelbarer N ä he des Bauvorhabens durch den Auftraggebers zur Verf ü gung gestellt. Alle weiteren Vermessungsarbeiten geh ö ren zum Leistungsumfang des

Auftragnehmers. Alle Absteckungen und Vermessungen, die w ä hrend der Ausf ü hrung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer selbst und so rechtzeitig durchzuf ü hren, dass eine Nachpr ü fung ohne Behinderung der Bauarbeiten m ö glich ist. Er tr ä gt f ü r die richtige planm äß ige Lage und H ö he aller von ihm ausgef ü hrten Arbeiten die alleinige Verantwortung.

Der Bauherr beh ä lt sich eine Pr ü fung aller vom Auftragnehmer ausgef ü hrten Vermessungs- und Absteckungsarbeiten vor.

Der Auftragnehmer hat die zur Pr ü fung und Abnahme seiner Arbeit erforderlichen Ger ä te und Arbeitskr ä fte ohne besondere Entsch ä digung zu stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das f ü r die Vermessungsarbeiten erforderliche Absteck- und Vermarkungsmaterial st ä ndig an der Baustelle bereitzuhalten. Die vom Auftragnehmer durchzuf ü hrenden und f ü r die

Erbringung seiner Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert verg ü tet. Alle Vermessungsarbeiten sind digital in Form von PDF und DWG zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Verf ü gung zu stellen.

3. Pr ü fung der durch den Auftragnehmer zu erstellenden Werkstatt- und Montagepl ä ne

Die Werkstatt- und Montageplanung ist dem Auftraggeber bzw. seinem Bevollm ä chtigten zur Pr ü fung vorzulegen.

Die letztendliche Freigabe zur Ausf ü hrung erfolgt durch den Generalplaner.

Es darf nur nach gepr ü ften und genehmigten Pl ä nen gefertigt und ausgef ü hrt werden.

Die entsprechende Genehmigung erteilt der Generalplaner, als Vertreter des Auftraggebers.

Die Fristen f ü r die Werkstatt- und Montageplankontrolle sind im Planlieferbuch darzustellen.

Aufgaben und Planung des Auftragnehmers

Allgemeines:

Dem Auftragnehmer wird ü ber die den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Unterlagen gem. aktuellem Inhalts- und Anlagenverzeichnis nur noch die Projektbeteiligtenliste zur Verf ü gung gestellt. Ausgenommen

hiervon sind eventuelle Ä nderungsw ü nsche des Bauherrn.

Einw ä nde sind vor Vertragsabschluss zu erheben, sodass ohne Auswirkung auf die Planung des Auftragnehmers und seine Bauleistung Abhilfe geschaffen werden kann.

Terminpl ä ne

Der Auftragnehmer hat binnen 3 Wochen nach Zuschlagserteilung einen Rahmenterminplan auf Basis der in den besonderen Vertragbedingungen genannten Ausf ü hrungszeitraums und der Bauablaufpl ä ne, die Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sind, zu erstellen.

Hierbei ist zu ber ü cksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Ausf ü hrung weitere Auftragnehmer des Auftraggebers im und um das Baufeld t ä tig sein werden. Siehe hierzu Abschnitt Kalkulationshinweise.

Der Terminplan wird im Auftragsfall Vertragsbestandteil werden.

Innerhalb von 5 Wochen nach Zuschlagserteilung ist durch den Auftragnehmer ein Feinterminplan aufzustellen, der auf dem Rahmenterminplan basiert.

Der Feinterminplan ist mit dem Auftraggeber einvernehmlich abzustimmen.

Der Feinterminplan ist im MS Project Format und als pdf-Datei einzureichen.

Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Terminpl ä ne m ü ssen alle ausf ü hrungsrelevanten Leistungen, insbesondere auch Planungsleistungen, Pr ü fzeitr ä ume, Freigabezeitr ä ume des Auftraggebers sowie Zeiten der Eigen- Kontroll- und Fremduntersuchungen und die Abh ä ngigkeiten der Leistungen untereinander darstellen.

Alle Termine, zu denen Entscheidungen des Auftraggebers notwendig sind, sind als Meilensteine darzustellen und deutlich zu kennzeichnen. Die f ü r diese Entscheidungen notwendigen Unterlagen sind fr ü hzeitig einzureichen.

Die notwendigen Entscheidungsfristen sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig im Vorfeld abzustimmen.

Alle Ver ä nderungen im Planungs- und Bauablauf sind in den Terminpl ä nen fortzuschreiben. Terminverz ö gerungen sind zu kompensieren.

Soweit Terminverz ö gerungen nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, entscheidet der Auftraggeber ü ber die weitere Vorgehensweise.

Der Auftraggeber ist unverz ü glich ü ber jede Terminverschiebung zu informieren.

Die aktualisierten Terminpl ä ne sind 14-t ä gig zu den Baubesprechungen vorzulegen. Die Pl ä ne sind jeweils 3 AT vor dem Besprechungstermin bei der Objekt ü berwachung einzureichen.

Auch ü ber unplanm äß ige Stillstandszeiten und Behinderungen ist die Bau ü berwachung des Auftraggebers tagesaktuell zu informieren, selbst wenn diese keine Auswirkungen auf den Gesamtfertig- stellungstermin haben.

Planlieferbuch

Der Auftragnehmer hat erg ä nzend zum Feinterminplan des Planungsterminplans innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vertragsabschluss ein Planlieferbuch zu erstellen, welches alle Pl ä ne enth ä lt, die der Auftragnehmer zu erstellen beabsichtigt und die vom Auftraggeber gepr ü ft werden m ü ssen.

Aus diesem sind sowohl die Plannummern und -inhalte, als auch Planliefertermine abzulesen.

Der Umfang der zu liefernden Pl ä ne und Details richtet sich nach der Komplexit ä t der einzelnen Leistungsbereiche.

Im Planlieferbuch sind auch die von etwaigen Nachunternehmern (ausf ü hrenden Firmen) zu erstellenden Werkstatt- und Montagepl ä ne zu erfassen.

Die Konventionen zur Benennung von Dokumenten sind im thinkproject-Handbuch geregelt.

Dokumentationsunterlagen

Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache durch den Auftragnehmer in geordneter Form mit Inhaltsverzeichnis und Registertrennbl ä ttern gegliedert (Titelblatt mit Angaben des Gewerkes, des Objektes, der Anschrift der Herstellerfirma und Inhaltsverzeichnis) sp ä testens 2 Wochen vor Abnahme durch den Auftraggeber und vor Ü bergabe des fertiggestellten

Vertragsgegenstandes vollst ä ndig, geordnet und bezeichnet sowohl dem Auftraggeber zu ü bergeben als auch eigenverantwortlich auf einer

internetbasierte Plattform = Projektraum (wird nach Zuschlag bekannt gegeben) einzustellen.

Die Unterlagen sind dem Auftraggeber in digitaler Form und 1-fach als Papiersatz in neuen, einheitlichen Ordnern mit ordentlich beschriftetem R ü ckenschild und Inhaltsverzeichnis zu ü bergeben. F ü r das R ü ckenschild wird eine Formatvorgabe getroffen.

Jedes digitale Dokument, muss im PDF-Format maschinenlesbar, d.h. auch digital nach Schlagw ö rtern durchsuchbar sein.

Parallel dazu sind die Unterlagen im Projektraum zur Sicherung einzustellen. Die Unterlagen sind gem äß den Anforderungen des Auftraggebers an Dokumentationsunterlagen zusammen zu stellen. Die Codierung der Unterlagen hat gem äß den Vorgaben des Auftraggebers zu erfolgen. Nicht korrekt bezeichnete Dateien werden zur ü ckgewiesen. Eine Freigabe der Schlussrechnung wird verweigert, wenn o. g. Procedere nicht eingehalten wird.

F ü r alle Planunterlagen, die erstellt wurden, ist jeweils ein Bestandsplan zu erstellen, der den tats ä chlich ausgef ü hrten Leistungsstand widerspiegelt.

Alle Planunterlagen sind mit einer einheitlichen Planfahne zu versehen.

Das Layout der Planfahne ist mit Planungsbeginn abzustimmen.

Bestandteil der Dokumentationsunterlagen sind s ä mtliche Pr ü fzeugnisse, Nachweise und Abnahmebescheinigungen f ü r alle Bauteile die in irgendeiner Weise einer Sicherheitstechnischen Pr ü fung oder Abnahme unterliegen

sowie s ä mtliche Auswertungs- und Abschlussberichte, Soll/Ist Lage etc.

Eine Liste der zu ü bergebenden Dokumentationsunterlagen ist im Vorfeld zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Abstimmung muss zwei Arbeitstage vor Abnahmetermin erfolgen, sodass der Abnahmetermin nicht gef ä hrdet ist/wird.

CAD-Standard

Alle durch den Auftragnehmer vertraglich geschuldeten Planungsunterlagen sind ausschlie ß lich auf dem letztg ü ltigen Planstand des Architekten und der Fachplaner zu erstellen.

Der Auftragnehmer hat seine Pl ä ne mit CAD zu erstellen. Hierbei ist der Projekt- und CAD- Standard des Auftraggebers bzw. seiner Planer zu ber ü cksichtigen.

F ü r den Datenaustausch mit dem Auftraggeber bzw seinem Planer sind folgende Bedingungen zwingend vorgeschrieben:

• Datenformat: mind. Autocad 2009 (DWG) und pdf
• Datentr ä ger: Austausch ü ber den Projetkraum (myproject)

Vor Erstellung von Pl ä nen mit CAD sind folgende Randbedingungen beim Auftraggeber zu erfragen und zu ü bernehmen:

• Layer-Belegung
• Datei-Namensgebung und Dateiinhalte
• Lagerichtigkeit von Grundrissen, Schnitten, Ansichten
• CAD Standard

Die Planbezeichnung und Dokumentenbezeichung hat gem äß den der Ausschreibung beigef ü gten Vorgaben zu erfolgen.

Projektraum

Allgemein

Der Auftraggeber setzt f ü r die Datenablage und als Kommunikations- instrument eine internetbasierte Plattform der Firma "myproject" ein.

Eine Anmeldung muss sp ä testens 14 Tage nach Beauftragung erfolgen.

Die Dateiformate, Dateinamenskonventionen und Ablagestrukturen werden durch den Auftraggeber verbindlich vorgegeben.

Die durch den Auftragnehmer einzustellenden Pr ü fpl ä ne sind durch einen Repro-Service auszuplotten. Die Plottkosten, f ü r die vom Auftragnehmer zu erstellenden Pr ü fpl ä ne sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Die Anzahl der zu plottenden Exemplare pro Pr ü fplan ist variabel. Diese richtet sich nach den Inhalten des Plans und der zu beteiligenden Pr ü finstanzen.

Weiterhin gelten folgende Bestimmungen:

Verpflichtungserkl ä rung

Mit Abgabe des Angebotes verpflichtet sich der Auftragnehmer im Falle der Beauftragung am Projektraum teilzunehmen und s ä mtliche daf ü r notwendigen Bedingungen auf eigene Kosten zu schaffen und w ä hrend der Projektlaufzeit vorzuhalten.

Inhalt

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, s ä mtliche Arbeitsergebnisse digital im Projektraum abzulegen sowie projektrelevante Kommunikation im

Projektraum zu dokumentieren. Dies kann dazu f ü hren, dass Unterlagen -und insbesondere Planunterlagen - durch den Auftragnehmer eingescannt werden m ü ssen. S ä mtliche Planungsleistungen gelten erst dann als

erbracht, wenn sie in dem durch den Auftraggeber vorgegebenen

Dateiformat und durch den Auftraggeber freigegeben in der Datenbank des Projektraumes abgelegt wurden.

Form

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Projektraum vorgegebenen Konventionen einzuhalten. Dazu geh ö rt die einheitliche Benennung von Pl ä nen, von Dokumenten und die Ablage in bestimmten Formaten.

Insbesondere sind die f ü r die Planunterlagen vorgesehene Layerstruktur und die Layerbezeichnungen verbindlich einzuhalten.

Vertraulichkeit

Jeder Teilnehmer am Projektraum erh ä lt einen Benutzernamen und ein eigenes, personenbezogenes Passwort, dass er nach erster Anmeldung am System jederzeit selbst ä ndig ä ndern kann. Dieses Passwort ist auf jeden Fall geheim zu halten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mit Auftragserhalt zur Vertraulichkeit.

Planpr ü fung

Der Auftraggeber beh ä lt sich vor, die Planung des Auftragnehmers auf Ü bereinstimmung mit den Vertragsbedingungen und der Erf ü llung der funktionalen, technischen und gestalterischen Belange des Auftraggebers durch seinen Generalplaner und seine Fachplaner pr ü fen zu lassen.

Die Haftung und Gew ä hrleistung f ü r bauliche und technische Richtigkeit und die Einhaltung aller g ü ltigen DIN-Normen sowie der anerkannten Regeln der Technik und der beh ö rdlichen Auflagen bleibt beim Auftragnehmer.

Pl ä ne zur Planpr ü fung sind digital im PDF-Format abzugeben, bei Bedarf zus ä tzlich im DWG-Format.

Die einzureichenden Pl ä ne m ü ssen endkoordiniert sein, d.h. alle an der Planung beteiligten Fachplaner bzw. Nachunternehmer des Auftragnehmers oder, stellvertretend der Auftragnehmer f ü r seine Fachplaner und Nachunternehmer, haben die Richtigkeit des Planinhaltes schriftlich auf dem eigens daf ü r vorzusehenden Pr ü ffeld zu best ä tigen. Die terminlichen und monet ä ren Konsequenzen aus nicht endkoordinierten Pl ä nen gehen zu Lasten des Auftragnehmer.

Die Planung wird durch den Pr ü fenden mit dem Status "A", "B" oder "C"

versehen;

• Status "A" =Aus Sicht des Generalplaners/ Fachplaners zur Ausf ü hrung freigegeben.
• Status "B" =Aus Sicht des Generalplaners/ Fachplaners zur Ausf ü hrung freigegeben, wenn die bezeichneten Korrekturen ausgef ü hrt wurden.
• Status "C"=Zur Ausf ü hrung nicht freigegeben, da die geplante Ausf ü hrung nicht der vertraglich geschuldeten Leistung entspricht. Die Werkpl ä ne sind erneut korrigiert einzureichen.

Die letztendliche Freigabe zur Ausf ü hrung erfolgt durch den Auftraggeber bzw. dessen Generalplaner oder Fachplaner.

Die Ä nderungen und Berichtigungen aus den Pr ü fpl ä nen sind in die Originale zu ü bernehmen. Bei Widerspr ü chen zwischen den eingetragenen Ä nderungen hat der Auftragnehmer diese mit dem Auftraggeber abzustimmen. Durch ungen ü gende Abstimmung entstehende Mehraufwendungen werden nicht verg ü tet. Erst nach Ü bernahme der Pr ü feintragungen des Auftraggebers d ü rfen die Unterlagen zur Ausf ü hrung ü bergeben werden.

Es darf nur nach gepr ü ften und genehmigten Pl ä nen gefertigt und ausgef ü hrt werden.

Die Pl ä ne des Auftragnehmers werden durch den Auftraggeber und seine Fachplaner einmal, max. zweimal (bei Pr ü fstatus C in der ersten Pr ü fung) gepr ü ft. Sollte auf Grund mangelhafter Pl ä ne eine dar ü berhinausgehende Planpr ü fung notwendig werden, sind die hieraus resultierenden terminlichen und monet ä ren Konsequenzen durch den Auftragnehmer zu vertreten. Pl ä ne mit Pr ü fstatus B sind nur noch einmal zur Kenntnisnahme einzureichen. Die Pr ü fung der Pl ä ne durch den Auftraggeber l ä sst die Verantwortung des Auftragnehmers f ü r seine Leistungen unber ü hrt.

Sollte der Auftragnehmer aus den Pr ü feintragungen einen Anspruch auf zus ä tzliche Verg ü tung ableiten, ist dieser im Vorfeld anzuzeigen und durch eine detaillierte Kostenaufstellung zu begr ü nden. Vor Ü bernahme in die Planung ist die Entscheidung des Auftraggebers einzuholen.

Plan ä nderungen nach Freigabe der Pl ä ne l ö sen einen neuen Index und ein neues Freigabeprocedere aus. Alle Ä nderungen zum Vorindex sind durch eine Wolke zu kennzeichnen.

Dieses Procedere ist bei der Terminplanung der Planlieferungen zu ber ü cksichtigen.

Fristen f ü r die Werkplankontrolle

Bei der Erstellung des Terminplans durch den Auftragnehmer ist zu ber ü cksichtigen, dass f ü r den Architekten und die Fachingenieure jeweils bis zu 10 (zehn) Arbeitstage ab Eingang der Pl ä ne (ohne Postweg) bis zur Genehmigung vorgesehen werden m ü ssen. Die Fristen m ü ssen anhand des Planlieferbuches fr ü hzeitig mit dem Generalplaner abgestimmt werden.

Werden mehr als 10 (bis max. 30) Pl ä ne pro Gewerk bzw. technische Fachdisziplin auf einmal zur Genehmigung eingereicht, verdoppelt sich die oben genannte Dauer f ü r die Genehmigung.

Erforderliche Berechnungen, Nachweise, Pr ü fzeugnisse usw., sind zusammen mit den Werk- und Montagepl ä nen vorzulegen.

Die Fristen f ü r die Werkplankontrolle sind im Planlieferbuch darzustellen.

Ä nderungsmanagement und Ä nderungen des Auftragnehmers

Sollte der Auftragnehmer aus Planpr ü fungen Mehr- /Minderkosten ableiten oder aus eigener Intention Ä nderungsvorschl ä ge unterbreiten die zu Mehr-

/Minderkosten f ü hren, sind diese im Zuge des Ä nderungsmanagements vor Ä nderung der Planung anzumelden und durch den Auftraggeber zu

best ä tigen.

Hierzu sind die zur Verf ü gung gestellten und der Ausschreibung beiliegenden Formbl ä tter zwingend zu verwenden.

Entscheidungen ü ber Annahme oder Ablehnung von Ä nderungsantr ä gen obliegen nur dem Auftraggeber. Die auszuf ü llenden und einzureichenden Formbl ä tter werden mit dem Auftragnehmer durchgesprochen und diesem

zur Verf ü gung gestellt.

Bei Ä nderungsw ü nschen des Auftragnehmers, bei Ä nderungsw ü nschen des Auftraggebers oder Nachtr ä gen aufgrund von ge ä nderter oder notwendiger nicht vertraglich geschuldeter Leistung hat der Auftragnehmer eine pr ü fbare Kostenaufstellung zu unterbreiten und die terminlichen, qualitativen und betrieblichen Konsequenzen zu benennen.

Planungskosten die durch Ä nderungen des Auftragnehmers in seinem und / oder anderen Gewerken entstehen sind durch den Verursacher zu tragen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Es gilt die "Verordnung ü ber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung - BaustellV) vom 10.Juni 1998 in der neuesten Novelle.

Der Auftraggeber ü bernimmt die ihm obliegenden Pflichten aus der Baustellenverordnung.

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers alle Beteiligten in verst ä ndlicher Form und Sprache ü ber die sie betreffenden Schutzma ß nahmen zu informieren, soweit dies nicht in einer gesonderten Einweisung durch den SiGeKo erfolgt

ist.

Aktuelle Regelungen zum Arbeitsschutz (z.B. DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten 2020, DGUV Regel 101-603 Abbruch + R ü ckbau)

Die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers f ü r die Erf ü llung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt von der T ä tigkeit des SiGeKo unber ü hrt.

Diesbez ü glich gilt zudem das Arbeitsschutzgesetz, die

Arbeitsst ä ttenverordnung, die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen und die Betriebssicherheitsverordnung.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Die Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans f ü r die Entwurfsphase ist bereits durch den Auftraggeber erfolgt. Der Plan ist den Vergabeunterlagen beigef ü gt oder wird ggf. nachgereicht.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird vom SiGeKo des Auftraggebers fortgeschrieben. Als Basis dienen hierzu die Rahmentermine des Auftraggebers und die detaillierten Ausf ü hrungstermine des Auftragnehmers. Hier besteht von Seiten des Auftragnehmers eine Mitwirkungspflicht.

Baustellenordnung

Aufgrund seiner Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 der Baustellenverordnung, bei der Planung der Ausf ü hrung eines Bauvorhabens die allgemeinen Grunds ä tze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu ber ü cksichtigen, macht der

Auftraggeber die Baustellenordnung zum Bestandteil des Bauvertrages.

Sie enth ä lt Regelungen zur Organisation, Koordination und Ü berwachung des sicheren Baubetriebes. Sie umfasst Ma ß gaben zu Arbeitssicherheit, die ein unfallfreies Zusammenwirken aller am Bau Beteiligten betreffen.

Sie ist auch Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal ü ber den Inhalt der

Baustellenordnung zu unterrichten sowie f ü r die Einhaltung der Ma ß gaben zu sorgen.

Alle Nachunternehmer (auch Lieferanten, etc.) unterliegen der

Baustellenordnung und sind von ihren Auftraggebern mit dieser vertraut zu machen.

Auftragnehmer / Nachunternehmer mit Besch ä ftigten haben generell das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 in seiner neuesten Novelle und alle sonst zum Schutz Besch ä ftigter geltenden Vorschriften einzuhalten.

Auf der Baustelle gelten f ü r Arbeitgeber insbesondere die

Arbeitsschutzverpflichtungen, die sich aus § 5 Baustellenverordnung ergeben. Ihre Verantwortlichkeiten zum Schutz der Besch ä ftigten - insbesondere aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes - werden durch die

Ma ß nahmen des Auftraggebers nicht ber ü hrt. Arbeitgeber, die selbst mitarbeiten, und Unternehmer ohne Besch ä ftige haben die bei der Arbeit anzuwendenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverh ü tungsvorschriften einzuhalten.

Die aktuellen SiGe-Unterlagen werden dem Auftragnehmer vor dem Startgespr ä ch durch den SiGeKo per E-Mail ü bersandt.

Vom Auftragnehmer an den SiGeKo zu ü bergebende Unterlagen: Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer, sowie von seinen Nachunternehmern, dem SiGeKo unaufgefordert vor Arbeitsantritt zu

ü bersenden:

• ausgef ü llte Formbl ä tter des SiGeKo
• Schriftliche Dokumentation der Unterweisung seiner dort t ä tigen Mitarbeiter - Benennung des Ersthelfers, einschlie ß lich des Ausbildungsnachweises
• Ansprechpartner des Unternehmens
• Vorlage der Bundesdatenbl ä tter bei Verwendung vonGesundheitsgef ä hrdenden Stoffen und Materialien
• Schriftliche Beauftragungen von Maschinenf ü hrern und Benutzern.

Gef ä hrdungsbeurteilungen

Von Seiten des Auftragnehmers sind f ü r alle Aktivit ä ten rechtzeitig Gef ä hrdungsbeurteilungen zu erstellen, die dem SiGeKo zur Freigabe vorzulegen sind.

Beweissicherung

Vom Auftraggeber wird keine Beweissicherung vor Beginn der beauftragten Arbeiten gefordert.

Zum Startgespr ä ch, vor Beginn der Arbeiten wird eine Begehung mit allen Beteiligten durchgef ü hrt, um den Zustand der umgebenden Geb ä ude sowie der Au ß enfl ä chen zu begutachten!

Kalkulationshinweise

Bei der Kalkulation ist zu ber ü cksichtigen, dass sich das Baufeld auf einem Firmengel ä nde befindet. Die Vorschriften des Auftraggebers, insbesondere die Zutritts- / Zufahrtsregelungen (Ausweiskontrolle, Kontrolle der Fahrzeuge bei Ein- und Ausfahrt, Transportbegleitformulare, Fotoverbot, etc.) sind zu beachten.

Erschwernisse f ü r den Transport aller erforderlichen Materialien,

Maschinen usw. zur Erreichung des Baufeldes sind in die Position der eigenen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht separat verg ü tet.

Alle ö ffentlichen Stra ß en und Stra ß en des Firmengel ä ndes sind unverz ü glich bei Verschmutzungen durch den Baustellenbetrieb des Auftragnehmers ohne zus ä tzliche Verg ü tung und Aufforderung st ä ndig sauber zu halten und zu reinigen.

Der Aufbau von Wohn- und Schlafcontainern im Bereich des

Baufeldes bzw. auf dem Firmengel ä nde ist ausdr ü cklich nicht gestattet.

Die vom Auftraggeber erstellten Messpunkte sind vom Auftragnehmer w ä hrend der Arbeiten zu sichern.

Die Lager- und Arbeitspl ä tze sind im vom Auftraggeber erstellten und vorgegebenen Baustelleneinrichtungsplan vorgegeben.

Dar ü ber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitspl ä tze - nur au ß erhalb des Firmengel ä ndes m ö glich - hat der Auftragnehmer selbst auf eigene Kosten zu beschaffen. Die Kosten sind durch den Vertragspreis abgegolten.

Soweit keine anderen Gewerke dadurch behindert werden, kann zudem das Baufeld des Bauvorhabens in Abstimmung mit der Bau ü berwachung des Auftraggebers genutzt werden.

F ü r Genehmigungen und Abnahmen zum Aufstellen von Containern,

Maschinen, Ger ä ten und Sonstigem sowie f ü r Genehmigungen der Benutzung der Zufahrtstra ß en zur Baustelle und der Absicherung, ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Die f ü r die Transporte und Transportmittel entstehenden Kosten, sowie die Queertransporte zum Erf ü llungsort, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert verg ü tet.

Der Auftragnehmer hat f ü r alle Bauteile Baumethoden zu w ä hlen, die m ö glichst ein Minimum an Ersch ü tterungen - L ä rm und Staub verursachen. Es d ü rfen nur schallged ä mmte Maschinen verwendet werden. Die n ö tigen Vorkehrungen hierf ü r sind vor Baubeginn zu treffen und mit der Bauleitung des

Auftraggebers abzustimmen.

Es d ü rfen nur Ger ä te eingesetzt werden, die den neuesten

Vorschriften und den Auflagen von zul ä ssigen Immissionswerten gen ü gen.

Alle einschl ä gigen neuesten Vorschriften und Vorgaben der genehmigenden Beh ö rde ü ber den Einsatz von gesundheitsgef ä hrdenden Stoffen sowie

Materialtrennung und -beseitigung von Materialresten sind einzuhalten.

Diese Vorgaben sind bei der Kalkulation zu ber ü cksichtigen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer in eigener

Verantwortung, im Einvernehmen mit den zust ä ndigen Stellen, mit den jeweiligen Versorgungstr ä gern ü ber die Lage von unterirdischen Einbauten zu informieren.

Dem Auftragnehmer werden auf der Baustelle ein H ö henpunkt sowie die Hauptachsen (1 St. y-Achse + 1 St. x-Achse!) des Geb ä udes angegeben. Weitergehende Vermessungs- und Absteckarbeiten m ü ssen vom Auftragnehmer vorgenommen werden.

Zu den Vertragsleistungen des Auftragnehmers geh ö rt die Mitwirkung bei den Sachverst ä ndigenpr ü fungen / Abnahmen im jeweils erforderlichen sachlichen, personellen und zeitlichen Umfang einschl. Vorhaltung von Pr ü feinrichtungen. Die Kosten f ü r diese vorgenannten Leistungen sind in das Angebot einzukalkulieren.

Die erforderlichen Unfallverh ü tungsma ß nahmen sind unter Beachtung aller Vorschriften alleinverantwortlich vom Auftragnehmer vorzunehmen.

Werbung auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zul ä ssig.

Auf dem Firmengel ä nde der BARMER herrscht Fotografie- und Filmverbot. F ü r die Baustelle gilt, dass die Baut ä tigkeiten zu Dokumentationszwecken fotografiert werden d ü rfen. Von Seiten des Auftraggebers wird beabsichtigt Kameras zur Dokumentation der Bauentwicklung zu errichten.

Die Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen beigef ü gten Betriebsordnung f ü r Fremdfirmen sind vom Auftragnehmer zu ber ü cksichtigen, mit einzukalkulieren und umzusetzen.

Der Zugang zum Firmengel ä nde erfolgt nach Beantragung und Ü bergabe von Zutrittsausweisen mit Lichtbild. Die Beantragung sowie die Zutrittskontrollen k ö nnen zu zeitlichen Verz ö gerungen f ü hren.

Hier wird auf das Organisationshandbuch verwiesen.

Wichtige Hinweise:

1. Baustellensituation:

Siehe Lageplan

Wesentliche Punkte:

- Sanit ä reinrichtungen werden bauseits vom Auftraggeber gestellt.

- Auf dem Firmengel ä nde stehen Parkm ö glichkeiten in begrenzter Anzahl f ü r die am Bau Beteiligten zur Verf ü gung.

2. Vorhandene und zu sichernde Geb ä udeteile w ä hrend der

gesamten Arbeiten:

• Kindergarten
• Geb ä ude A
• Zufahrtswege und Parkpl ä tze des Auftraggeber

3. Auf dem Baufeld finden auch Arbeiten anderer Gewerke statt, die eine

Abstimmung und Koordinierung erfordern.

Zusatzbemerkung:

Die Voraussetzung der Baufreiheit ist generell nicht gegeben. Es ist

zwingend erforderlich, dass zwischen dem Gewerk Rohbau und hier im

speziellen, dem Gewerk Spezialtiefbau eine enge Abstimmung der

Arbeiten stattfindet. Da auf dem Baufeld eine Tiefengr ü ndung ausgef ü hrt

wird, ist die enge Zusammenarbeit beider Gewerke Voraussetzung f ü r den

Bauerfolg.

4. Bauablauf:

Die Einteilung des Baufeldes ist dem Auftragnehmer freigestellt.

5. Ü berfahrbarkeit der bestehenden Tiefgarage, Zugangstunnel etc.:

Die Statik der Tiefgarage, des Zugangstunnels etc. ist zwingend zu

ber ü cksichtigen.

Eine Ü berfahrbarkeit mit Gro ß ger ä ten ist nicht sichergestellt.

Zusatzma ß nahmen sind erforderlich.

Hinweis als Kalkulationsgrundlage - Wegel ä nge bis 150 m zum Bauvorhaben.

Lieferung und Verarbeitung

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben ü ber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gilt die Lieferung sowie auch der Einbau,

Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und beh ö rdlichen Vorschriften als beschrieben, einschl. aller notwendigen Materialien und Befestigungsmittel, Lohnneben- und Ger ä tekosten, sowie das Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transport zur Einbaustelle.

Reine Lieferleistungen sind besonders ausgewiesen und sind mit der Ü bergabe der Teile und der Abnahme durch den Auftrageber abgeschlossen.

Aufma ß und Rechnungsstellung

Vor jeder Rechnungsstellung ist vom Auftragnehmer ein pr ü fbares Aufma ß zu erstellen und von der Objekt ü berwachung RKW freigeben zu lassen. Das von der Objekt ü berwachung RKW freigegebene Aufma ß ist mit der Rechnung einzureichen.

F ü r die Pr ü fung der Aufma ß unterlagen durch die Objekt ü berwachung RKW ist ein Zeitraum von einer Arbeitswoche einzukalkulieren.

Die Schlussrechnung ist nach der Freigabe der Dokumentation zu stellen. Die Pr ü fung und Freigabe der Bestandsunterlagen und der Dokumentation ist Voraussetzung f ü r die Pr ü fung und Freigabe der Schlussrechnung.

Der Auftragnehmer hat innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsvergabe dem Auftraggeber eine Prognose zur Abrechnung des Auftragsumfangs, in Form von voraussichtlichen Rechnungssummen pro Kalendermonat vorzulegen.

Dies soll den Auftraggeber bef ä higen einen Mittelabflussplan zu erstellen. Sollten im weiteren Projektverlauf Ä nderungen zu einem signifikant anderen Verlauf der Abrechnungen f ü hren, ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer dar ü ber unverz ü glich zu informieren.

Weitere Erl ä uterungen siehe Anlage BARMER "Rechnungslegung_V1"

Datenschutz

Die Vertragspartner sind verpflichtet, die gesetzlichen

Datenschutzbestimmungen nach der

Europ ä ischen-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und - soweit zutreffend - ü ber den Schutz der Sozialdaten nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) einzuhalten. Der Auftragnehmer hat die Ma ß nahmen zum Datenschutz und zur

Datensicherheit gem äß Artikel 32 DSGVO insbesondere in Verbindung mit Artikel 5 DSVGO herzustellen und einzuhalten sowie die Rechte der

Betroffenen (Artikel 12 - 23 DSGVO) ausreichend zu ber ü cksichtigen.

Werden bei den Bauarbeiten alte BARMER Dokumente gefunden, so sind diese Dokumente zentral zu sammeln und es ist der Bauherr zu informieren.

Pr ä ambel, allgem. ZTV ´ s

Pr ä ambel :

Die folgenden aufgef ü hrten zus ä tzlichen technischen Vertragsbedingungen gelten als Erg ä nzung zu den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen der VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses g ü ltigen Version.

Sie gelten f ü r alle zur Leistungserbringung des Vertragsziels erforderlichen Leistungsbereiche, auch wenn die hier aufgef ü hrten Punkte nicht noch

einmal in den gewerkespezifischen ZTV explizit aufgef ü hrt werden.

Inhalts ü bersicht

02.01. Grundlagen

02.02. Leistungsumfang

02.03. Unterlagen durch den Auftraggeber

02.04. Unterlagen durch den Auftragnehmer

02.05. Eignungsnachweise Genehmigungen etc

02.06. Anforderungen, Ausf ü hrung


02.01. Grundlagen

Als Grundlage der Leistungserbringung werden vorausgesetzt:

- alle einschl ä gigen Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g ü ltigen Fassung einschlie ß lich der Ä nderungen, Berichtigungen und Beibl ä tter und alle darin aufgef ü hrten Regelwerke

- Die anerkannten Regeln der Technik und der Stand der Technik. Die Ausf ü hrung nach dem Stand der Technik bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und der Bau ü berwachung des Generalplaners.

- Werksvorschriften der Material- und Zubeh ö rlieferanten

- die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Ebenso die Auflagen und Bestimmungen :

- der Bauaufsichtsbeh ö rden

- der st ä dtischen Ver- und Entsorgungsunternehmen

- der Stra ß enverkehrsordnung

- besondere wasserrechtliche Bestimmungen

- Vorschriften ü ber Schutzma ß nahmen zur Nachbarbebauung nachbarlicher Grundst ü cke

- Brandschutzkonzept

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ ä ische Normen umgesetzt werden, europ ä ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen

wird, werden auch ohne den ausdr ü cklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.


02.02. Leistungsumfang

02.02.1 Gem äß Leistungsbeschreibung


02.03. Ausf ü hrungsunterlagen durch den Auftraggeber

02.03.1 Gem äß Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen

02.03.2 Dem Auftragnehmer werden die Ausf ü hrungspl ä ne und weitere Unterlagen ü ber eine vom Auftraggeber bereitgestellte digitale Plattform zur Verf ü gung gestellt und k ö nnen vom Auftragnehmer in der f ü r eine Zwecke erforderlichen Anzahl vervielf ä ltigt werden.

Ü ber diese Plattform werden auch Pr ü fung, Freigabe und Dokumentationen der Werk- und Montageplanung erfolgen.

Die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers und die Dokumentation ist vom Auftragnehmer in den Projektraum in die dort bereitgestellten Ordner einzustellen.

Die Nutzung der Plattform ist verpflichtend und f ü r den Auftragnehmer kostenfrei.


02.04. Unterlagen durch den Auftragnehmer

02.04.1 F ü r alle verarbeiteten Materialien sind vor dem Einbau Produkt- und Sicherheitsdatenbl ä tter vorzulegen.

02.04.2 Berechnungen, Genehmigungen und Ausf ü hrungsplanung Werk- und Montageplanung f ü r die eigenen Leistungen sind vom Auftragnehmer zu liefern.

02.04.3 Mit allen Rechnungen sind farbig angelegte Aufma ß pl ä ne in Papierform und digital einzureichen.

Die auf den Aufma ß bl ä ttern und der Rechnung verwendeten Ma ß e m ü ssen eindeutig mit den Ma ß en der Aufma ß pl ä ne ü bereinstimmen.

02.04.4 Von der Schlussrechnung sind Dokumentationsunterlagen gem äß Leistungsverzeichnis in Papierform und digital einzureichen.

Die Freigabe der Schlussrechnung ist an die Einreichung der kompletten Dokumentationsunterlagen und deren Freigabe gebunden.


02.05. Eignungsnachweise, Genehmigungen etc

02.05.1 Es sind ausschlie ß lich zugelassen und g ü tegesicherte Materialien zu verwenden.

Auf Verlangen sind Zulassungsbescheinigungen und Pr ü fzeugnisse zu liefern.

F ü r brandschutztechnisch und statisch relevante Materialien, Bauteile und Ausbauten sind entsprechende Nachweise zu erbringen.

S ä mtliche Nachweise sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu f ü hren und dem Auftraggeber in der in dem Kapitel "Dokumentationsunterlagen" benannten Anzahl und Ausf ü hrung zu ü bergeben. Die Ü bergabe der Unterlagen hat mit der Bestandsdokumentation zu erfolgen, wenn dieses vertraglich vereinbart wurde. Ansonsten sind die Unterlagen vor der Ausf ü hrung bzw. unmittelbar nach der Fertigstellung zu ü bergeben.

02.05.2 Alle notwendigen beh ö rdlichen Genehmigungen, die zur Erbringung der beauftragten Leistung notwendig sind und nicht explizit als durch den Auftraggeber zu erbringend beschrieben sind, bzw. den Ausschreibungsunterlagen bereits beiliegen, sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten einzuholen.

02.05.3 Zustimmungen im Einzelfall geh ö ren zum Leistungsumfang des Auftragnehmer und sind generell eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auf seine Kosten rechtzeitig beizubringen und dem Auftraggeber vor Fertigungsbeginn / Einbau vorzulegen.

02.06. Anforderungen, Ausf ü hrung

02.06.1 Bei zeitlich abschnittsweiser Durchf ü hrung der Leistung, auch bei Leistungen geringeren Umfangs, entsprechend den ö rtlich und Bauablauf bedingten oder anderweitig sich einstellenden Notwendigkeiten kann vom Auftragnehmer aus Unterbrechungen, Kleinleistungen usw. kein Anspruch auf zus ä tzliche Verg ü tung abgeleitet werden.

02.06.2 F ü r die ordnungsgem äß e Durchf ü hrung der Arbeiten ist der Auftragnehmer allein verantwortlich. Er kann sich nicht darauf berufen, dass die Arbeiten unter Aufsicht der ö rtlichen Objekt ü berwachung, in deren Beisein oder mit deren Duldung ausgef ü hrt werden. Ausgef ü hrte Leistungen sind vor sch ä digenden Witterungseinfl ü ssen, Diebstahl usw. zu sch ü tzen. Entsprechende Vorsichtsma ß nahmen sind zu treffen.

02.06.3 F ü r die ungest ö rte Abwicklung des Verkehrs auf der Baustelle und den angrenzenden Fl ä chen ist der Auftragnehmer verantwortlich.

02.06.4 Alle Vorkehrungen zur Vermeidung von L ä rm und Staubentwicklung sind durch den Auftragnehmer nach dem Stand der Technik zu treffen.

02.06.5 Ö ffentliche Stra ß en und Werksstra ß en im Einzugsgebiet der ausgef ü hrten Arbeiten sind bei Verschmutzung mit geeignetem Ger ä t unverz ü glich nach Verursachung zu reinigen.

02.06.6 Der Aauftragnehmer hat in Abstimmung mit der Objekt ü berwachung an der Koordination der Vor- und Folgegewerke mitzuwirken.

02.06.7 Unverz ü glich nach Fertigstellung der Leistung ist ein digitales Aufma ß im DWG / PDF Format vorab vor Zusammenstellung der Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zur Ü bergabe an den nachfolgenden Unternehmer zu ü bergeben.

02.06.8 Alle Leistungen sind nach ö rtlichem Aufma ß zu fertigen. Die in den Planunterlagen angegebenen Ma ß e sind nur Richtwerte.

02.06.9 Verkehrswege sowie Flucht- und Rettungswege sind stets freizuhalten. M ü ssen diese im Zuge der Ausf ü hrung versperrt werden, ist dieses im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Ggf. Anpassung der

Kennzeichnung Schaffung von alternativen Flucht- und Rettungswegen.

02.06.10 Alle erforderlichen Sicherungsma ß nahmen sind so zu installieren, dass die Nachfolgegewerke in ihren Arbeiten nicht behindert werden! Ist f ü r die Ausf ü hrung der Arbeiten erforderlich die Sicherheitseinrichtungen zu entfernen, dann ist dieses im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen und Ersatzma ß nahmen anzuwenden.

02.06.11 Bei Nutzung von dieselbetriebenen Ger ä ten in geschlossenen R ä umen sind die Ma ß nahmen der TRGS 554 "Abgase von Dieselmotoren" einzuhalten.

02.06.12 Bei Arbeiten mit Kunstharzen, L ö sungsmitteln usw. ist insbesondere die Gefahrstoffverordnung und TRGS 401 "Technische Regeln

f ü r Gefahrstoffe" beachten.

Technische Vorbemerkungen Tischlerarbeiten

Nachfolgende Beschreibung gilt als Grundprinzip f ü r alle Einbaum ö bel, Festeinbauten, Schrankanlagen, Einbauschr ä nke und Wandverkleidungen in allen Bauteilen/Bauabschnitten, wenn in den einzelnen Positionen keine Erg ä nzungen und/ oder Anmerkungen erfolgen.

Alle angegebenen St ä rken der M ö belbestandteile sind als Mindestst ä rken zu verstehen; konstruktiv bedingte Mehrst ä rken sind in die Einheitspreise einzurechnen und vor Ausf ü hrung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Bemusterung:

Nach Zuschlagserteilung sind dem Auftraggeber f ü r alle relevanten Produkte, Materialien und Oberfl ä chen auf Aufforderung Muster bzw. Herstellerunterlagen zur Freigabe vorzulegen.

Oberfl ä chenmuster sind in einer Gr öß e von ca. DIN A4 einzureichen.

Die Bemusterung ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Fertigung darf erst nach Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.

Ausf ü hrung

1. Materialien:

Soweit nicht anders angegeben sind f ü r alle Arbeiten Materialien 1. Wahl zu verwenden.

Alle Materialien sind gegen Korrosion, F ä ulnis und besonders die Massivholzteile gegen Sch ä dlingsbefall durch geeignete Schutzmittel entsprechend den einschl ä gigen DIN-Vorschriften zu sch ü tzen.

Es sind ausschlie ß lich zugelassen und g ü tegesicherte Materialien zu verwenden.

Auf Verlangen sind Zulassungsbescheinigungen und Pr ü fzeugnisse zu liefern.

2. Platten:

Als Tr ä gerplatten sind nur 3-schichtige Spanplatten, mit verg ü teter Oberfl ä che und f ü r die entsprechende Baustoffklasse zugelassen, zu verwenden.

Ebenfalls m ü ssen alle zur Verwendung kommenden Kleber, Leime, Dichtungsmittel und Lacke schadstofffrei sein.

3. Holz und Furnier:

Alle sichtbaren Massivholzteile und Furniere sind aus astfreiem, feinj ä hrigen trockenem Holz herzustellen.

Farblich unterschiedliche Furniere bzw. Massivholzteile m ü ssen egalisiert werden.

Sofern nicht anders beschrieben ist hier die G ü te 1. Wahl zu verwenden. Splintholzanteile im sichtbaren Bereich sind nicht zul ä ssig.

4. Oberfl ä che:

Massivholz- und Furnierteile sind mit PUR-Lack im Glanzgrad seidenmatt zu beschichten.

Plattenmaterialien sind farbig gem äß Angabe in den Zeichungen zu beschichten.

Die Lackierung ist im Spritzverfahren zu erstellen.

5. Lackaufbau:

Es wird eine geschlossenporige Lackierung gefordert. Feine Risse im Holz sind daher vor der Lackierung auszuspachteln.

Die verwendeten Lacke m ü ssen folgende Pr ü fnormen erf ü llen:* DIN 6886-1C (Best ä ndigkeit gegen chemische Einwirkungen)* DIN 53 1260 (speichel- und schwei ß echt)* EN 71-3 (frei von Schwermetallen). Die entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber vorzulegen.

6. Beschl ä ge: (siehe auch "B ä nder und Beschl ä ge" unten)

Es d ü rfen nur Beschl ä ge eingesetzt werden die nach Herstellerangabe objektgeeignet sind und f ü r diesen Verwendungszweck geeignet sind.

Hier ü ber hat der Auftragnehmer unaufgefordert einen Nachweis zu erbringen.

Verschraubung der Beschl ä ge, insbesondere von B ä ndern und Scharnieren, ist nur in Massivbauteile zul ä ssig. Schubkastenauszugsschienen sind als Vollauszug mit Kugelk ä figf ü hrung und Selbsteinzug, werkzeuglos demontierbar auszuf ü hren.

Topfb ä nder sind aus Ganzmetall, dreidimensional verstellbar, werkzeuglos demontierbar zu verwenden.

7. Wand- und Deckenverkleidungen

Bei Wand- und Deckenverkleidungen sind die Detailangaben insbesondere zu brandschutztechnischen Anforderungen zu beachten.

Unterkonstruktionen d ü rfen in keinem Fall an vorhandenen bauseitigen L ü ftungskan ä len oder sonstigen Installationen befestigt werden.

Metallunterkonstruktionen m ü ssen allseitig gegen Korrosion (z.B. mit einer Rostschutzgrundierung) gesch ü tzt sein.

8. Allgemeine Konstruktion:

Die Elektrifizierung muss in der Gesamtkonstruktion entsprechend ber ü cksichtigt sein. Es werden bauseitig die elektrischen Anschlusskabel zur Verf ü gung gestellt, die Verkabelung innerhalb des M ö bels ist entsprechend mit auszuf ü hren. S ä mtliche beschriebene und dargestellte Beleuchtung ist mit anzubieten, diese sind anschlussfertig inkl. aller notwendigen Komponenten zu bewerten.

Die Revisionsm ö glichkeit ist mit zu ber ü cksichtigen.

Die notwendigen Fugen sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Kanten von lackierten Fl ä chen sind auf Gehrung auszuf ü hren.

Die Kanten von Fl ä chen mit Kunststoff sind entsprechend zu belegen.

S ä mtliche Unterkonstruktion sind zur Montage der enstprechenden Wandleuchten bzw. anderer elektronischen Komponeten auszurichten.

Alle Wandverkleidungen bzw. Wandpaneele sind mit den dargestellten R ü ckspr ü ngen bzw. Vorspr ü ngen auszuf ü hren.

S ä mtliche Komponenten die TGA betreffend sind in die Ausf ü hrung zu integrieren (z.B. L ü ftung, Elektro etc.)

Schr ä nke:

Korpus:

alle Korpusfl ä chen sind aus mind.19mm dicken Holzwerkstoffen oder gem äß Detailzeichnung, mit verg ü teter Oberfl ä che, herzustellen.

Korpusfarbe (wenn nicht anders angegeben) entsprechend der jeweiligen Beschichtungen wie Fronten.

In den Korpusvorderkanten sind zur Anschlagd ä mpfung der T ü ren Einbohrpuffer, transparent anzubringen.

R ü ckw ä nde werden eingenutet, sofern diese nicht sichtbar sind.

Bei Hochschr ä nken ( ü ber 1500mm Korpush ö he) ist ein Fachboden als Konstruktionsboden mit Exzenterbeschl ä gen auszubilden.

Exzenterbeschl ä ge f ü r Korpusverbindungen, Zinkdruckguss mit Steg, vernickelt.

Alle Korpen sind i.d.R. mit 3-facher Lochreihenbohrung einzurichten, D = 5mm, Abstand 32mm.

Ausschnitte f ü r Elektroinstallationen und Kabeldurchf ü hrungen sind zu ber ü cksichtigen.

Die erforderlicher Unterkonstruktion zur standsicheren Montage ist mit einzukalkulieren.

S ä mtliche Konstruktionselemente, Befestigungen und Verschraubungen sind nicht sichtbar auszuf ü hren.

F ü r Korpusse, die als Unter- oder Hochschr ä nke ausgef ü hrt werden, ist grunds ä tzlich eine ausreichende Anzahl von Sockelverstellf üß e vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schraub- oder Befestigungsl ö cher sind mit Abdeckungen in Kopusfarbe zu verschlie ß en.

Fronten und T ü ren:

Aus 19mm dicken 3-schichtige Holzwerkstoffen oder gem äß Detailzeichnung, mit verg ü teter Oberfl ä che, herzustellen.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers bzw. entsprechend der jeweiligen Beschichtungen.

Wenn nicht anders beschrieben sind alle M ö belfronten als T ü ren auszubilden

Offene Fugenbreite zwischen den T ü ren: max. 4mm.

Bei T ü rfolgen liegen die Fugen zwischen den T ü ren mittig vor der Korpuskante.

Wenn nicht anders beschrieben sind alle T ü ren mit D ä mpfungsschlie ß system auszubilden.

B ä nder und Beschl ä ge:

Es sind nur T ü rb ä nder/Beschl ä ge von hochwertiger Qualit ä t zu verwenden.

Scharniere: vernickelter Stahl mit Abdeckkappen, Aluminium geb ü rstet.
Ö ffnungswinkel mindestens 125 ° , dreidimensional verstellbar mit D ä mpfungssystem, f ü r sanftes und leises Schlie ß en, aus Stahl und Kunststoff.

Aufklipstechnik mit integrierter Sicherheit,

Anzahl der T ü rb ä nder: bis T ü rh ö he 900mm: 2Stk.; bis 1600mm: 3Stk.; bis 2000mm: 4 Stk.

Die Verarbeitung erfolgt gem äß den einschl ä gigen Normen sowie gem äß den Herstellerrichtlinien.

Fachb ö den:

Sind bei einer L ä nge bis zu 600mm aus 19mm Holzwerkstoffen herzustellen,

Ab einer L ä nge ab 601mm sind diese aus 24mm dicken 3-schichtigen Holzwerkstoffen herzustellen.

Verst ä rkte B ö den sind bei entsprechendem Hinweis in den Pl ä nen oder nutzungsbedingter Notwendigkeit vorzusehen.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers bzw. entsprechend der jeweiligen Beschichtungen, abrieb-, sto ß - und kratzfest.

Sichtbare Kanten mit ABS-Kante, Farbe entspr. Beschichtung; unsichtbare Kanten: melaminharzbeschichtet

Fachb ö den vorgerichtet (eingefr ä st) f ü r Bodentr ä ger, Tragf ä higkeit bis 60kg.

Fachbodentr ä ger: Zinkdruckgu ß , vernickelt mit Zapfen gegen Rausrutschen gesichert; D = 5 mm.

Fachb ö den offener F ä cher sind mit Oberfl ä chen wie der Korpus auszuf ü hren.

Fachb ö den frontb ü ndig Korpus.

M ö belzylinder:

Sofern nicht anders angegeben sind diese in Messing, matt vernickelt, Durchmesser 29mm, mit Adapter, beidseitig je 6 Stiftzuhaltungen nach DIN18252, jeweils erstes Stiftpaar aus geh ä rtetem Stahl, Kernstifte aus verschlei ß fester Sonderbronze auszuf ü hren.

Serienm äß iger Anbohrschutz durch Zuhaltstifte aus geh ä rtetem Stahl und mindestens einem Hartmetallstift im Zylindergeh ä use bzw. Stahlkugeln im Federbereich.

Fest-drehbare Verbindung beider Zylinderkerne durch stabile Klaue, ballige Zylinderkerne mit verst ä rkter Schl ü sself ü hrung.

Schlie ß bart aus bruchfestem, korrosionsbest ä ndigem Neusilberschl ü ssel,

Schlie ß bartstellung 30 ° umlegbar,

Stulpschraube M5,

Lieferung mit je 2 nichtrostenden Neusilberschl ü sseln nach DIN17663 f ü r zuvor beschriebene Schl ö sser

R ü ckw ä nde:

Aus 8mm Spanplatten, melaminharzbeschichtet oder lackiert.

R ü ckseiten die als Sichtfl ä chen gem äß Planung ersichtlich sind, erfolgen als fl ä chenb ü ndige Korpuswand.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers bzw. entsprechend der jeweiligen Beschichtungen.

Bei offenen Regalen Beschichtung wie Korpus.

R ü ckw ä nde in die Seiten eingenutet und zus ä tzlich verschraubt.

Bei freistehenden Schrankw ä nden: R ü ckwand 19mm Spanplatte, sichtbare Oberfl ä che und Kanten wie Fronten/Korpus.

Sichtbare R ü ckw ä nde werden fl ä chenb ü ndig verblendet.

Blendenseiten:

Zus ä tzliche durchgehende Blendseite bei frei in den Raum stehenden Korpusseiten. Material und Kanten wie Front.

Blendseite endet auf Sockelh ö he, wenn nicht anders beschrieben.

Hinterkante an Wandunebenheiten angepasst.

Die Fugen an angrenzenden Bauteilen sind dauerelastisch auszubilden.

Unterkante zum Fu ß boden mit ABS-Kante Wischwasserfest ausf ü hren.

Oberblenden:

Material und Kanten wie Front.

Notwendige Fugen in den Blenden sind fortlaufend zu den Fugen der Schrankfronten anzuordnen.

Als vertikales Abschlussbrett oberhalb der Oberb ö den, an Unebenheiten der Wand bzw. Decke angepasst.

Die Fugen an angrenzenden Bauteilen sind dauerelastisch auszubilden.

Offene Fugenbreite zu anderen Fronten und T ü ren: max. 4mm.

Die Blenden sind verdeckt zu befestigen.

Die Unterkonstruktion der Blenden ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Passleisten:

Material und Oberfl ä che wie angrenzende Bauteile (Fronten, Blende, etc.)

fl ä chenb ü ndig zu ü brigen Fronten bzw. Korpus.

Sichtbare Kanten konform den angrenzenten Bauteilen; unsichtbare Kanten: melaminharzbeschicht.

Die Fugen an angrenzenden Bauteilen sind dauerelastisch auszubilden.

Die Leisten sind verdeckt zu befestigen.

Die Unterkonstruktion der Leisten ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Sockelblenden:

fl ä chenb ü ndiger oder zur ü ckspringender Sockel, R ü cksprung und H ö he gem äß Planung.

Aus 19mm Spanplatten, melaminharzbeschichtet oder Material wie Schrank.

Farbe nach Wahl des Auftraggebers bzw. entsprechend der jeweiligen Beschichtungen.

Sockelblenden sind an die Unebenheiten der anschlie ß enden Bauteile so anzupassen, dass eine gleichm äß ige durchgehende Abdichtungsfuge entsteht. Fuge dauerelastisch ausgebildet.

Unterkante zum Fu ß boden mit ABS-Kante Wischwasserfest ausf ü hren. Einbau von L ü ftungsgittern gem äß Detailplanung.

Die Blenden sind verdeckt zu befestigen.

Die Unterkonstruktion der Blenden ist in die Einheitspreise einzurechnen.

T echnische Vorbemerkungen Vorhangarbeiten

Allgemein:

Alle in den Positionen angegebenen Ma ß e sind Fertigma ß e (fertige Anlagenbreite*Anlagenh ö he),

den Baupl ä nen entnommen und m ü ssen vom Auftragnehmer vor Ausf ü hrung eigenverantwortlich am Bau gepr ü ft werden.

Dies muss ohne Aufforderung durch den Auftraggeber erfolgen.

Die erfolderlichen Zugaben (Faltenzugaben, S ä ume, Verschnitt) m ü ssen vom Auftragnehmer gem äß
nachfolgend genannter Vorgaben zugerechnet und in den EP einkalkuliert werden.

Das Angebot muss sich auf die, in der Ausschreibung angegebenen Leitfabrikate

oder gleichwertig beziehen und den erforderten Materialien in Qualit ä t,

m ² -Gewicht, technischen Werten und Breite entsprechen.

Das Angebot beinhaltet das N ä hen, Liefern und Anbringen von Vorh ä ngen und die Montage von Systemen.

In den Einheitspreisen m ü ssen alle Nebenleistungen wie N ä hl ö hne, N ä hgarn, Vorhangb ä nder und jegliches Zubeh ö r,

sowie die Reinigung der Einsatzstellen und der Abtransport des Verpackungsmaterials inbegriffen sein.

Die angegeben Preise verstehen sich f ü r fracht- und verpackungsfreie Lieferung frei Baustelle.

S ä mtliche Vorh ä nge sind fachgerecht gegen Sch ä den und Verschmutzungw ä hrend der Bauzeit und bis zur Endabnahme zu sichern.

Der Freilegeung der Montagen und Dekorationen f ü r die Inbetriebnahme erfolgt ggf. zu einem gesonderten Termin.

F ü r den Abtransport des Verpackungsmaterials ist der Auftragnehmer eigenverantwortlich zust ä ndig.

N ä harbeiten:

Alle Vorh ä nge m ü ssen einwandfrei gen ä ht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht hochzieht.

Es m ü ssen Markenn ä hgarne aus 100 % Polyester verwendet werden.

Die Farbe des N ä hgarns ist anzupassen.

S ä mtliche Vorh ä nge sind vor dem Aufh ä ngen zu b ü geln.

Zubeh ö r wie Schleuderst ä be, Haken, Gleiter, Laufrollen, Feststeller usw. sind in entsprechender Menge einzukalkulieren.

Qualit ä t und Design der Systeme/Stoffe wurden durch Bemusterung um Vorfeld sorgf ä ltit ausgew ä hlt

und sind auf das Gestaltungskonzept des Objektes abgestimmt.

Der Auftragnehmer hat somit die Vorgaben einzuhalten.

Verarbeitungshinweis:

Die Konfektionierungen, inklusive Stoffzugabe, sind in den LV Positionen genannt.

Die Empfehlungen des Schienenherstellers zur Konfektionierung sind zudem zu ber ü cksichtigen.

Ma ß angaben sind mittels Aufma ß zu ü berpr ü fen +/- 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Technische Vorbemerkungen Fliesenarbeiten

Es m ü ssen alle allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.

Dazu z ä hlen alle Normen, beh ö rdlichen Vorschriften, die einschl ä gigen technischen Vorschriften und Richtlinien von Herstellern, Verb ä nden und Innungen.

Es d ü rfen nur Bauprodukte verwendet werden, f ü r die ein g ü ltiger Verwendbarkeits- und Ü bereinstimmungsnachweis vorliegt, der der Anforderung des Vertragszieles entspricht. Die Verwendbarkeits- und Ü bereinstimmungsnachweise sind vom Auftragnehmer zur Freigabe bei der Objekt ü berwachung vorzulegen.

Technische Vorbemerkungen Elektroarbeiten

Geltungsbereich

Diese technischen Vorbemerkungen gelten f ü r die Lieferung und Montage von dekorativen Pendelleuchten gem. Leistungsverzeichnis. Alle Leistungen sind in Verbindung mit den ü brigen Teilen der Ausschreibungsunterlagen auszuf ü hren.

Normen, Vorschriften und Regeln der Technik

Die Arbeiten sind nach den jeweils g ü ltigen Gesetzen, Verordnungen, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln der Technik fachgerecht auszuf ü hren (z. B. VDE-Vorschriften f ü r Leuchten und Beleuchtung, Schutzart-Anforderungen, EMV).

Montage und Installation

Die Montage erfolgt gem äß den Planunterlagen und den Herstellerangaben.

Befestigungsmittel und Halterungen sind f ü r tragf ä hige Deckenbefestigung zu verwenden.

Leitungsanschl ü sse und Verdrahtung nach VDE-Richtlinien auszuf ü hren.

Ma ß e und Koordinaten der Befestigungspunkte sind vor Ort zu pr ü fen.

Motorisierte Vorhanganlagen einschlie ß lich der zugeh ö rigen Schnittstellen sind positionsbezogen beschrieben.

Abstimmung

Die Arbeiten sind mit dem Elektrofachgewerk der Baustelle abzustimmen.

Abnahme und Pr ü fung

Sicht- und Funktionspr ü fung nach Montage.

Messergebnisse f ü r elektrische Sicherheit und Schutzma ß nahmen.

Ü bergabe aller Unterlagen an den Auftraggeber