0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der
Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer
Benutzung.
Die Adresse der Baustelle lautet Langenwischstraße
106/108, 27751 Delmenhorst. Die Erschließung der
Baustelle erfolgt über die zweispurige Syker Straße.
Die Straße ist für den Verkehr in beide Richtungen
nutzbar.

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb
ausgeführt. Einschränkungen, die durch diesen
Sachverhalt
entstehen, sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen, siehe auch Pkt. 0.2.2 Besondere
Erschwernisse
während der Ausführung.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird
empfohlen. Evtl. Erschwernisse sind bei der
Preisgestaltung zu berücksichtigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen.

Wegen der Lage der Baustelle ist bei der Ausführung
unbedingt zu berücksichtigen, dass durch die Arbeiten
jegliche Immissionen wie Staub, Gase und Gerüche,
Lärm, Erschütterungen usw. auf das technisch
mögliche Mindestmaß beschränkt werden.
Immissionsrichtwert für Lärm ist Tags (7 bis 20 Uhr)
60dB /
nachts (20 bis 7 Uhr) 45dB, jeweils 50 cm vor dem
geöffneten Fenster der benachbarten Gebäude
gemessen! Die Sicherheit auf der Baustelle ist
weitestmöglich zu fördern und jegliche von der
Baustelle
ausgehende Gefahren für Passanten und benachbarte
Gebäude auszuschliessen. Darüber hinaus sind
schulbetriebliche Interessen wie ungehinderter
Zuwegung, Belichtung, Vermeidung von Verschmutzungen,
von Erschütterungen und von Lärmbelästigung besondere
Rücksicht einzuräumen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch
Anzahl und Höhe der Geschosse.

Bei dem Erweiterungsbau für die Grundschule Stickgras
handelt es sich um ein ein- bis dreigeschossiges
Gebäude mit drei parallel verlaufenden Satteldächern
und einem Flachdachbereich.

Das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss und das 2.
Obergeschoss weisen eine lichte Raumhöhe von mind.
3,00m auf. Zur Verbesserung der Belichtung gibt es ein
längliches Dachoberlicht, das als Lichtschacht bis ins
Erdgeschoss hinunter reicht.
Es gibt ein Flachdach mit extensiver Dachbegrünung und
Satteldächer als Pfettendächer. Die Satteldächer
sind mit farblich angepasstem Dachziegel und einer
Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Die Fassade wird mit
Verblendmauerwerk gestaltet.

Der Neubau passt sich in seiner Form und Klinkerfarbe
an die vorhandene Bebauungsstruktur an. Er setzt
sich aus drei rechteckigen Gebäudeteilen zusammen. Die
Äußeren Abmessungen der zusammenhängenden
Gebäudeteile (Breite x Tiefe) liegen gesamt bei ca.
57,24m x 37,88m.

Im Erdgeschoss liegt ein großer Speise-/Mehrzweckraum,
der auch für Schulveranstaltungen und
Theateraufführungen genutzt werden soll. Das
Erdgeschoss enthält außerdem Fachräume,
Unterrichtsräume
sowie eine Schulbücherei. Der Speiseraum hat einen
eigenen Zugang nach außen. Außerdem gibt es zwei
überdachte Eingangsbereiche in unmittelbarer Nähe zu
den Treppenhäusern.
Das 1. Obergeschoss enthält eine Lernlandschaft sowie
weitere Unterrichtsräume. Im 2.Obergeschoss setzt
sich dies fort. Außerdem werden im Gebäudeteil
zwischen Achse 4 und 5 des Dachgeschosses die
Lüftungsgeräte untergebracht.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B.
Montageöffnungen.
Es wird ein Aussenaufzug am Gerüst für die
Ausbaugewerke bereitgestellt.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das
Überlassen von Anschlüssen für Wasser,
Energie und Abwasser.
Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenlos zur
Verfügung gestellt. Der Transport der Medien von
dem Anschluss zu den eigentlichen Verwendungsstellen
muss der Auftragnehmer als Nebenleistung in seine
Preise einkalkulieren.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die
Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.
Die Lagerflächen und die Aufstellflächen für die
Container innerhalb der Baustelle sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und mit der
Bauleitung abzustimmen. Die Ausstattung mit
Containern für Aufenthalt und Büronutzung (z.B. Polier
oder Baubesprechungen) sowie die Versorgung mit
notwendigen Medien sind Sache des Auftragnehmers. Die
Container müssen geordnet und entsprechend
dem Baustelleneinrichtungsplan auf dem Grundstück
aufgestellt werden. Änderungen sind im Vorfeld von der
Bauleitung genehmigen zu lassen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen,
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen
und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Der Schutz der vorhandenen Bäume wurde im Rahmen einer
Begehung mit der Stadt festgelegt und
entsprechende Ergebnisse im LV berücksichtigt.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland
geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und
gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich
Kampfmitteln erfüllt wurden.
Bei den Arbeiten auf dem Gelände, speziell bei den
Erdarbeiten sowie bei Ausgrabung von Wurzeln, ggf.
auch bei den Arbeiten zur Gründung, wird ein
Kampfmittelräumdienst zugegen sein, um die Arbeiten
überwachen. Kampfmittelsondierungen stehen bisher noch
aus und werden von der Stadt Delmenhorst
vorgenommen.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene
Maßnahmen.
Der Auftraggeber hat für das Bauvorhaben einen
Arbeits- und Gesundheitsschutzkoordinator eingesetzt,
der
die Einhaltung der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften überwacht.

0.2 Angaben zur Ausführung
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte,
Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach
Art,
Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.
Arbeitsunterbrechungen/ -beschränkungen nach Art, Ort
und Zeit. Zur Überwachung des Baufortschritts hat
der Auftraggeber einen detaillierten Bauzeitenplan
ausgearbeitet. Wesentliche Termine werden
dabei als Vertragsfristen festgeschrieben.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung,
z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der
Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von
Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren
Einflüssen.
Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb
ausgeführt. Einschränkungen durch diesen Sachverhalt
sind
bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Es ist
sicherzustellen, dass Schulnutzer nicht versehentlich
in den
Baustellenbereich geraten können. Wird vom AN der
Bauzaun geöffnet, sind geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, dass Unbeteiligte nicht in den
Baustellenbereich gelangen.

Während der nachfolgenden Schulunterrichtszeiten sind
la¨rmintensive Arbeiten, wie Abbrechen, Stemmen,
Bohren usw. nach Möglichkeit zu vermeiden. Die
Anlieferung oder Abfuhr von Baumaterial hat außerhalb
der
Pausenzeiten, außerdem nicht zu Schulende oder
Schulbeginn zu erfolgen. Diese Zeiten sind bei allen
Arbeiten einzukalkulieren.
Anlieferungen dürfen generell nur mit Einweisung
erfolgen.
Alle Arbeiten im Außenbereich sowie alle Arbeiten in
den Pausenzeiten sind mit besonderer Wachsamkeit
auszuführen. Auf den Betrieb der Grundschule Stickgras
sowie auf den Betrieb der nahe gelegenen
Turnhalle ist besondere Rücksicht zu nehmen.

Unterrichtszeiten Grundschule Mo-Fr:
Schulbeginn ist um 08:00 Uhr.

08:00 Uhr bis 09:35 Uhr Unterricht
09:35 Uhr bis 10:00 Uhr Pause
10:00 Uhr bis 11:45 Uhr Unterricht
11:45 Uhr bis 12:10 Uhr Pause
12:10 Uhr bis 13:00 Uhr Unterricht

Schulschluss ist um 13:00 Uhr

0.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in
kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.
Der Auftraggeber übernimmt keine Durchführung
erforderlicher Maßnahmen gemäß Pkt.01.1.1 Angaben zur
Baustelle. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen durch vom
AN erwirkte verkehrsrechtliche Genehmigungen
liegen in der Verantwortung des AN.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge,
Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.
Für die erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste an
der äußeren Fassade als Standgerüste und für Gerüste,
die über die Nebenleistungen der einzelnen Gewerke
hinaus gehen, sorgt der Gerüstbauer im Auftrag des
Bauherrn zur freien Mitbenutzung aller Gewerke.

0.2.5 Wie lange, für welche Arbeiten und
gegebenenfalls für welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge,
Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und
dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat
Für andere Unternehmer/Gewerke sind die Gerüste bis
zur Fertigstellung der Baumaßnahme vorzuhalten.

Inhaltsverzeichnis:
1. Ergänzungen zur Baustelle
2. Zusätzliche Kalkulationsgrundlagen
3. Pläne / Gutachten
4. Sonstiges

1. Ergänzungen zur Baustelle
1.1 Bauablaufplan / Personaleinsatz
Der AN hat zur Bauvorbesprechung einen eigenen
Bauablaufplan vorzulegen, der mit den vorgesehenen
Kapazitäten (Personal, Gerätschaften) unterlegt ist.
Die Kolonnenstärken müssen dabei sowohl mit den
kalkulierten Leistungsansätzen als auch mit den
vorgegebenen Bauzeiten des beiliegenden Bauzeitenplans
korrespondieren. Es muss plausibel werden, dass der AN
mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die
Bauzeit einhält. 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind
unaufgefordert jeweils der deutschsprachige Bauleiter
und
Stellvertreter für das Bauvorhaben zu benennen ggf.
auch für den anzumeldenden Nachunternehmer.
Ebenfalls 10 Tage vor Arbeitsbeginn sind ggf.
erforderliche Vorsorgeuntersuchungen und Nachweise der
Sach- und Fachkunde des Personals sowie falls
erforderlich ein Geräteeinsatzplan inkl. Prüfzeugnissen
vorzulegen.

1.2 Bautagesberichte
Für jeden Arbeitstag ist ein Bericht zu erstellen. In
den von der ausführenden Firma zu führenden Berichten
sind mind. folgende Angaben zu tätigen: Witterung,
Temperatur, Anzahl der Arbeitskräfte, Einsatz von
Großgeräten, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen,
Baufortschritt, Unterbrechung oder Behinderung der
Arbeiten, Ausführungsort der Arbeiten (z.B.
Raumnummer). Bautagesberichte sind täglich der
Bauleitung zur
Verfügung zu stellen, ein Anspruch auf Gegenzeichnung
besteht nicht.

1.3 Bauschild / Werbung
Der Bauherr erstellt ein Bauschild. Der Auftragnehmer
hat nicht das Recht, eigene Werbeschilder
anzubringen bzw. aufzustellen.

1.4 Hygienemaßnahmen
-

1.5 Witterung
Grundsätzlich gelten die Verarbeitsrichtlinien der
Produkthersteller sowie deren Einbaurichtlinien.
Abhängig
hiervon kann es aufgrund von Witterungsumständen zu
Einschränkungen und Verzögerungen im Bauablauf
kommen, die, sofern der AN nachweislich nicht andere
Arbeiten vorziehen oder seinen Personaleinsatz
verstärken kann, zu einer Fristverlängerung führen
können. Eventuelle Verzögerungen sind der Bauleitung
unverzüglich mitzuteilen. Bei fehlender Mitwirkung
entfällt der Anspruch auf eine Fristverlängerung. In §6
VOB/B wird definiert, ab wann eine Behinderung durch
die Witterungsverhältnisse vorliegt.

1.8 Baubesprechungen
Der AN verpflichtet sich mit Angebotsabgabe zur
Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden
Baubesprechungen. Die Baubesprechungen beginnen zum
angegebenen Termin. Eine Vergütung der
Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis der Gespräche
wird von der Objektüberwachung in Protokollen
festgehalten. Einsprüche sind spätestens in der
nachfolgenden Sitzung geltend zu machen.

1.11 Baustellensicherung und Unfallschutz
Da ein Bauzaun gestellt wird ist darauf zu achten,
dass die Baustelle bei Betreten und Verlassen
ordnungsgemäß geschlossen und gesichert wird, um
Unbefugten den Zutritt zu verwehren und
Unfallgefahren abzuwehren. Der Auftragnehmer hat
selbständig für die Einhaltung der
Unfallschutzvorschriften durch seine Mitarbeiter zu
sorgen. Zu beachten sind insbesondere die
Unfallverhütungsvorschriften,
bauberufsgenossenschaftlichen Vorschriften,
Gerüstverordnung, Vorschriften
der Aufsichtsbehörden, baurechtliche Bestimmungen,
Feuer-, Gewerbe-, Verkehrs und
Gesundheitspolizeiverordnungen, örtliche Vorschriften,
Vorschriften des Bau und Nachbarschaftsrechts,
technische Bedingungen der Strom-, Gas und
Wasserlieferwerke.

2. Zusätzliche Kalkulationsgrundlagen
2.1 Urkalkulation
Der AN hat auf Verlangen des Auftraggebers die
Preisermittlung (Urkalkulation) in einem verschlossenen
Umschlag zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch
für Nachunternehmerleistungen.

2.2 Nachträge
Die Erstellung von ggf. erforderlichen
Nachtragsangeboten inkl. Verfassen der dazugehörigen
Leistungstexte
erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Mehraufwand für
diese Leistung wird nicht gesondert vergütet.

3. Pläne / Gutachten
3.1 Werkpläne
Der Auftragnehmer hat die ggf. von ihm anzufertigenden
Werkpläne unaufgefordert so rechtzeitig dem
Architekten zur Prüfung vorzulegen, dass durch
erforderliche Änderungen zur Freigabe, deren
Überarbeitung
und abschließende Freigabe innerhalb einer
angemessenen Frist keine Verzögerungen bei der
Ausführung
entstehen können. Fehlende Vorleistungen zur
Erstellung der Werkpläne sind rechtzeitig anzumelden.

3.2 Gutachten
Relevante Gutachten werden dem LV als Anlage
hinzugefügt und sind für die Kalkulation und
Ausführung zu
berücksichtigen.

3.3 Planversand
Auszuhändigende Pläne: Die Vergabe der Pläne erfolgt
ausschließlich in digitaler Form über eine
Internetplattform. Die Einheitspreise des LVs sind
derart zu kalkulieren, dass die Kosten, die dem AN für
das
eigenständige Plotten bzw. Vervielfältigen der Pläne
entstehen, durch das Angebot abgedeckt sind. Der AN
hat dafür zu sorgen, dass die Pläne rechtzeitig auf
der Baustelle jeweils in der aktuellsten Fassung
vorliegen.

4. Sonstiges
4.1 Baubesprechungen
Die Baubesprechungen sind ab zwei Wochen vor und zwei
Wochen nach der im Bauzeitenplan und allen
danach angepassten Bauzeitenplänen angegebenen
Ausführungszeiträume verpflichtend wöchentlich durch
den deutschsprachigen Bauleiter wahrzunehmen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Schlosser

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Schlosser- und
Stahlbauarbeiten. Die Leistung umfasst die
Herstellung, die
Lieferung und die Montage der entsprechenden
Bauelemente.

Allgemein
Materialien und Bauteile, die der Auftragnehmer zu
liefern hat
und die in das Bauwerk eingehen, müssen ungebraucht
sein
sowie der DIN-Güte und den DIN-Maßbestimmungen
entsprechen.

Alle Leistungen die zur fach- und funktionsgerechten
Herstellung,
insbesondere Lieferung und Abladen auf der Baustelle,
sachgemäße
Lagerung, Montage und Endfertigstellung der baulichen
Anlage
dienen, sind einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Hebezeuge, Gerüste, Montagehilfen
sowie
Verbindungsteile, Bohrungen, Schrauben, Dübel,
Stirnplatten,
Laschen, Schweißnähte und dergleichen, sind
einzukalkulieren.
Schweißnähte sind malerfertig nachzubehandeln.

Alle Stahlteile im Außenbereich sind in feuerverzinkter
Ausführung zu liefern und einzubauen.

Hinweis zu aufgeführten Normen etc.:
Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze
gelten, wenn
nicht anders in den Texten vermerkt, in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende
Leistungsverzeichnis einschließlich der Vorbemerkungen.

Für die Auftragsabwicklung gelten
VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die
Ausführung
von Bauleistungen) und
VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen) in jeweils zum Zeitpunkt der
Autragserteilung
gültiger Fassung.

Baumaße
Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich
eigenverantwortlich am
Bau zu nehmen.

Werk und Montageplanung
Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die
Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen
Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu
liefern.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße,
Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7).
Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen,
Maßstab
mind. 1:5 oder 1:2 digital als PDF und DWG, zu liefern.

Erst nach Freigabe durch Prüfingenieur und / oder
Architekten
kann mit der Fertigung begonnen werden.

Stahl
Stahlteile (Anker-, Unterkonstruktionen, geschweißte
Konstruktionen, etc.) sind als Ausführung im
Innenbereich und
im Außenbereich geplant.
Die Nachbesserung von Fehlstellen, Beschädigungen
sowie das
Nacharbeiten von etwaigen Schweißstellen hat
entsprechend
DIN EN ISO 1461 zu erfolgen.

Schweißarbeiten
Betriebe, die Schweißarbeiten ausführen, müssen vor
Ausführung der Schweißarbeiten ihre Eignung durch
entsprechende Zertifikate dem Fachdienst Bauordnung
gegenüber erbringen. Der Hersteller der Stahlbauteile
hat die
Anforderungen nach DIN EN 1090-1: 2012-02 zu erfüllen.
Die
werkseigene zertifizierte Produktionskontrolle und der
Eignungsnachweis für die Ausführung von Schweißarbeiten
muss mindestens in der Ausführungsklasse EXC 2
erfolgen.

Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe
Beim Zusammenbau unterschiedlicher Werkstoffe muss
gewährleistet sein, dass keine Kontaktkorrosion und
keine
andere ungünstige Beeinflussung entstehen kann. Es sind
Zwischenlagen aus Kunststofffolie oder dgl. vorzusehen.

Farbbestimmung Metallbauarbeiten
Farbton: werkseitig, metallfarben

Alle Elemente der Absturzsicherung müssen der DIN EN
795
entsprechen und eine bauaufsichtliche Zulassung haben.
Der Nachweis ist als Dokumention vor Einbau vorzulegen.

Eine Montagedokumentation ist als Nachweis der
korrekten
Montage aller Elemente zu übergeben.

Werden unvorhergesehene Arbeiten ausgeführt, für die
kein Festpreis vereinbart wurde, können
Stundenlohnarbeiten nach Anordnung der örtlichen
Bauleitung
als Nachweisarbeiten durchgeführt werden. Diese werden
nach
den gültigen örtlichen Tariflöhnen abgerechnet. Dafür
ist in den
folgenden Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller
Zuschläge aufzuführen (ohne Mehrwertsteuer).
Tagelohn- bzw. Stundenlohnscheine sind täglich in
2-facher Ausfertigung mit Namen und Berufsbezeichnung
der Beschäftigten der örtlichen Bauleitung zur
Anerkennung
vorzulegen. Die Originale bleiben beim Auftraggeber,
die Durchschriften sind der späteren Rechnung
beizufügen. Verspätet vorgelegte Stunden- bzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt.