Vergabeinformation Angebotsaufforderung

Projekt-Daten

Vergabe-Daten

Ausführungstermine

LV-Daten

Inhalt des Leistungsverzeichnisses

01. ATV ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART UND DIN VOB TEIL C DIN 18299 (2019)

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:

AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrten [...]

Anschrift Objekt:

Campus Schützenpark

Neubau Werkhalle

Westring 100

24114 Kiel

Flur 16, Flurstück 360

Buchfläche gesamt: 81.165,00 m2

Das Baufeld befindet sich im nördlichen Areal der Liegenschaft, süd-östlich der bestehenden Werkhalle auf einer Stellplatzanlage.

Die Erschließung des gesamten Liegenschaft erfolgt ausschließlich über den Westring. Die östliche Zufahrt über die Gellertstraße ist aktuell mittels Pollern gesperrt. Beide Zufahrten sind als Feuerwehrzufahrten ausgewiesen.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes möglichst über die Örtlichkeit zu informieren.

Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Bieter die Kenntnis über die Örtlichkeiten.

Darüber hinaus entscheidet er selbst, ob die Einsichtnahme in die Ausführungspläne erforderlich ist. Nachforderungen oder spätere Reklamationen wegen Unkenntnis dieser Kalkulationsvoraussetzung werden nicht berücksichtigt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

sind anzumelden.

Grundsätzlich ist die TA Lärm einzuhalten.

Für das angrenzende Wohngebiet wird ein immissionsschutzrechtlicher Schutzanspruch vergleichbar dem eines allgemeinen Wohngebietes (WA) angesetzt.

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass

• schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und

• nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb und müssen daher

erschütterungsarm und leise erfolgen.

Es liegt ein Immissionsschutzgutachten vor.

Während schriftlicher oder mündlicher Prüfungen kann die Einstellung der Arbeiten verlangt werden.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen,[...]

Das RBZ Schützenpark ist ein regionales Berufsbildungszentrum für Gesundheit, Ernährung, Bau und Gestaltung zwischen Westring und Gellertstraße im Stadtteil Südfriedhof mit derzeit 3.269 Schülerinnen und Schülern (SuS) sowie 223 Beschäftigen.

Die Berufsschule besteht aus verschiedenen Gebäudeteilen: Den Unterrichtsgebäuden A, B und C, der abgängigen Werkhalle und Garage, 2 Trafoanlagen und einem Hausmeisterhaus. Im Süden des Grundstücks befinden sich zudem 2 Sporthallen, ein Schulkomplex der Friedrich-Junge-Schule im Gebäude der ehem. Ludwig-Richter-Schule. Das Hochhaus im Süden der Liegenschaft wurde mittlerweile abgebrochen. Zukünftig sind an dieser Stelle weitere Bauvorhaben geplant.

Auf der Nordseite des Grundstücks befindet sich eine Wohnbebauung zum Hasseldieksdammer Weg. Die rückseitigen Stellplätze sind über ein Wegerecht über die Liegenschaft des RBZ anfahrbar. Angrenzend ist eine Kindertagesstätte angesiedelt, die über das Grundstück des RBZ erschlossen wird.

Mit dem Abriss des Hochhauses im südwestlichen Grundstücksbereich eröffnen sich neue räumliche Spielräume, die eine städtebauliche und freiräumliche Neuausrichtung des gesamten Areals ermöglichen.

Geplant sind der

-Ersatzbau einer Werkhalle (1.BA)

-Neubau einer vierzügigen Gemeinschaftsschule mit Oberstufe (2.BA)

-Neubau einer 4-Feldsporthalle mit Tribünenkapazität für 1.000 Zuschauer*innen (3.BA)

Baudaten:

Die Landeshauptstadt Kiel plant als ersten Bauabschnitt für das RBZ den Neubau von zwei 2-geschossigen Werkhallen für die Berufszweige

Bau- und Holztechnik, Tischler (Gebäude B1)

und

Maler und Fahrzeuglackierer (Gebäude B2)

als Ersatzbau für die abgängige Halle aus dem Jahr 1963.

Zur Baufeldfreimachung wird ein Teilabbruch des Anbaus des Bestandsgebäudes als vorgezogene Maßnahme erfolgen.

Die bestehende Werkhalle wird nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen.

Im Anschluss wird an dieser Stelle eine überdachte Außenfläche mit Neben- und Lagerräumen errichtet (Gebäude B3).

Planungsdaten:

BGF ca. 4.066 m²

BRI ca. 21.500 m³

OKFF-EG B1 ca.+21,00 m

OKFF-EG B1 ca.+20,50 m

Vorgezogene Maßnahmen

Vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist der Teilabbruch des Tischlereianbaus aus dem Jahr 2003 an der Bestandshalle sowie der Abbruch/Umverlegen von 2 Garagen erforderlich. Das Lagergut wird interimistisch in Lagercontainern untergebracht.

Im Anschluss erfolgt die Baufeldherrichtung und eine Kampfmittelsondierung (Kampfmittelverdachtsfläche)

Konstruktion:

Die 2-geschossigen Werkhallen B1 und B2 werden als Holzskelettbauten auf einem Grundraster von 5,00 m x 6,25 m errichtet.

Abmessungen

B.1 21,25 m x 45,65 m x 10,90m

B.2 21,25 m x 37,50 m x 10,90m

Die Geschosshöhe beträgt jeweils 4,9 m.

Sowohl das Tragwerk als auch die Fassaden und die meisten Oberflächen im Innenraum, wie Fußböden, Decken- und Wandoberflächen werden aus Holz hergestellt. Die Fenster sind als Holz-Alu Konstruktion konzipiert.

Die Neubauten B1 und B2 werden als Flachgründung nach Bodenverbesserung errichtet.

Die Dächer werden mit extensivem Gründach und PV-Anlage ausgestattet.

Für das Projekt ist eine Nachhaltigkeitszertifizierung im BNB System vorgesehen.

Abbruch Bestandshalle

Nach Fertigstellung der Neubauten wird nach Freizug von Mobiliar und Inventar durch den Nutzer der Rückbau nicht schadstopffbelasteter Bauteile und technischen Gebäudeausstattung vorgenommen. Potenziell schadstoffhaltige Bauteile werden separiert.

Im Anschluss erfolgt der fachgerechte Ausbau von Schadstoffen (KMF, Asbest, PAK)

Abschließend wird das Gebäude entkernt und zurückgebaut

Es liegt ein Schadstoffgutachten von 2025 vor.

Abmessungen :

Gebäude: 37,31m x 50,62m,

Höhe 3,95m

zzgl Sheddach 3,07m

OKFF EG: ca.+21.098

BGF ca. 2.155m2

BRI ca. 9.700m3

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen

Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über öffentliche Straßen. Die Erschließung des Grundstücks findet über den Westring und weiter über die zentrale Erschließungsachse und die Parkplatzfläche von Süden statt.

Die östliche Zufahrt zum Grundstück über die Gellertstraße ist aktuell mittels Pollern gesperrt. Ggf. kann diese teilweise für die Baustellenzufahrt temporär zur Verfügung gestellt werden.

Die Erschließung für Fahrzeuge um das Baufeld herum ist nur eingeschränkt möglich.

Die Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle sind dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Der laufende Schulbetrieb ist grundsätzlich zu gewährleisten!

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die öffentlichen Straßen sind für den Durchgangs- und Rettungsverkehr freizuhalten. Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist nur begrenzt auf von der Bauleitung ausgewiesenen Plätzen möglich.

Die Anfahrbarkeit der Kita und der nördlichen Wohnbebauung muss während der Bauzeit sichergestellt sein.

Die Stellplätze auf dem Schul- Betriebsgelände stehen für die Baustelle nicht zur Verfügung und sind für den laufenden Schul-/betrieb grundsätzlich frei zu halten!

Privat PKW dürfen nicht auf dem Baufeld abgestellt werden.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit vonTransporteinrichtungen und Transportwegen [...]

Materialanlieferung per LKW/Transporter kann nur über dien Westring erfolgen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie, Abwasser

Für Bauwasser, Baustrom und die Bauleistungsversicherung erhebt der AG eine Umlage von der Netto-Abrechnungssumme.

• Baustrom

• Bauwasser

• Bauleistungsversicherung

Der an die jeweiligen Gewerke angepasste Anteil ist im Anschluss an diese Vorbemerkungen benannt.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem AN [...] überlassenen Flächen und Räume

Die Baustellenverhältnisse sind beengt, es sind nur im geringen Umfang Lagerflächen vorhanden. Das benötigte Material darf nur mit Zustimmung und in Koordination mit der Bauleitung direkt am / im Gebäude zwischengelagert werden.

0.1.9 Bodenverhältnisse, [...]

Die Bodengutachten sind in den Vergabeunterlagen beigelegt.

0.1.10 Hydrologische Werte, [...]

Keine Ergänzung

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke Geruchsentwicklungen verursachen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle, starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere, schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung,[...]

Die arbeitstägliche Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen. Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt / Abwasser ausschließlich nach den Bestimmungen der Stadt Kiel entsorgen wird. Informationen hierzu erhalten Sie unter:

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)

Daimlerstraße 2; 24109 Kiel

Telefon: +49/ (0)431/58 54 -0

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel ? ABK (abki.de) (www.abki.de/home.html)

Die Andienungspflicht für gefährliche Baustoffe besteht mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) -. Nähere Auskünfte von dort zur Abfallverwertung und - beseitigung bei Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten.

Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind die entsprechen behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen Behörden einzuhalten.

Der unbelastete Bauschutt, der zur Wiederverwendung dem Wirtschaftskreislauf gemäß §7 Abs. 2 KrWG i. Z. m. §9 zugeführt werden muss, kann der AN wirtschaftlich in eigener Regie seiner Kalkulation einbeziehen.

Kosten für Sortieren, Container, Abfuhr und Deponie, Containerregie sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, vom AN in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die fachgerechte Entsorgung ist der eingesetzten AN-Fachbauleitung und dem AG durch Liefer- und Wiegescheine, Belege der Deponien nachzuweisen.

Die Arbeits- und Lagerstellen, sowie die von dem Baustellenbetrieb gemeinsam genutzten Erschließungswege und alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen im Außen- und Innenbereich sind stets gem. VOB/B+C zu reinigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden, damit einhergehende Behinderungsanzeigen von Drittgewerken sind schadensersatzpflichtig.

Bei Zuwiderhandlung lässt der AG ggf. Vertreten durch die Bauleitung, den entsprechenden Bereich ohne weitere Vorankündigung reinigen. Die Kosten werden bei der Schlussrechnung in Rechnung gestellt.

Hinterlassenschaften, die offenbar unsachgemäß auf der Baustelle gelagert oder verloren oder vergessen oder weggeworfen wurden, werden ohne weitere Vorwarnungen der Bauleitung entsorgt. Die Kosten trägt der zuständige AN, kann dieser nicht ausfindig gemacht werden, werden die Kosten auf die Gewerke verteilt. (z.B. wie Bauschuttmischmasch oder Reste von Materialien wie z.B. flüssige Spachtel/ Kleber/ Grundierungen, oder wie Folien, Dämmstoffe, Metallreste, Holz/Holzverbundstoffe, Putz u. Zemente etc.)

Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten, [...]

Keine Ergänzung

0.1.14 Art u. Umfang d. Schutzes von Bäumen, [...] Verkehrsflächen, Bauteilen, [...]

Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bäume um das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.

Da die Zufahrt über eine bestehende öffentliche Zuwegung erfolgt, sind alle Arbeiten und An- u. Ablieferungen so durchzuführen, dass der Bestand nicht verschmutzt und /oder beschädigt wird. Sollten Beschädigungen / Verschmutzungen trotzdem auftreten, ist es Sache des AN, diese sofort auf seine Kosten zu beseitigen. Die Bauleitung ist dennoch sofort zu informieren.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Für erforderliche temporäre Straßenabsperrungen sind vom Unternehmer eigenständig die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die genutzten, nach der StVO zu sichernden, Flächen nach Abschluss der Nutzung in den Ursprungszustand zurück zu versetzten.

Die Zugangsfreiheit für Anlieferungen von zum Beispiel Baumaterial sind eigenständig vom Auftragnehmer durch zeitgerechte Beantragung und Veranlassung von zeitlich befristete Halteverbotszonen, einschließlich der erforderlichen Beschilderung, sicherzustellen und Vorab mit der Bauleitung im Rahmen des wöchentlichen Baubesprechungsprotokolls abzustimmen.

Kontakt für Anträge für "zeitlich befristete Halteverbotszonen"

Landeshauptstadt Kiel; Bürger- und Ordnungsamt

-Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten-

Saarbrückenstraße 147; 24113 Kiel

Fax: 0431/ 901-62008

Tel.: 0431/ 901-2014

Sachbereich Straßenverkehrsbehörde (kiel.de) (www.kiel.de/de/politik_verwaltung/service/_organisationseinheit.php?id=9892020)

E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@kiel.de (strassenverkehrsbehoerde@kiel.de)

Diese Leistung ist, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.1.16 [...]vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- u. Versorgungsleitungen

Auf dem Baugelände befinden sich außerhalb des Gebäudes bestehende und neue Ver- und Entsorgungsleitungen und -schächte. Diese Einbauten sind zu schützen und dürfen durch die Ausführung der eigenen Leistungen, durch Lieferverkehr sowie Lagerung von Material nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Verursacher von Beschädigungen werden haftbar gemacht. Der AN steht auch für seine Subunternehmer und Lieferanten diesbezüglich in Verantwortung.

Es liegen Bestandspläne der einzelnen Medien vor und können auf Anforderung eingesehen oder als PDF-Plan zur Verfügung gestellt werden.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, [...]

Keine Ergänzung

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- u. ggf. Räumungsmaßnahmen hinsichtl. Kampfmitteln erfüllt wurden

Das Grundstück liegt in einer Verdachtsfläche. Eine Überprüfung auf Kriegsaltlasten (Luftbildauswertung) des LKA, Abt.3, Dez.33 (Kampfmittelräumdienst) SG 331 liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als Pdf zur Verfügung gestellt werden.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten erfolgt eine Kampfmittelsondierung des Baufeldes.

0.1.19 [...]Baustellenverordnung [...]

Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung und für den Bauablauf hält der AG eine sicherheitstechnische Baustellenordnung vor (siehe Anlage).

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle".

Der AG und seine Bauleitung sind berechtigt, bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregel dauerhafte Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens.

Der AN hat den Fachbauleiter gem. § 57 (2) zu stellen. Dieser ist vor Baubeginn der Objektüberwachung des AG schriftlich zu benennen. Der auf der Baustelle eingesetzte Vertreter des Auftragnehmers darf nur mit Zustimmung der Objektüberwachung des AG ausgewechselt oder abgezogen werden. Die mit der Ausführung und Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen des AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen der Objektüberwachung des AG entgegenzunehmen und auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der Baustelle zu verweisen.

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggfs. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA" (persönlichen Sicherheitsausrüstung) eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN! Auch bei hierbei entstehendem Verzug der Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach Wiedergutmachung des gesamten Schadens!

Etwaige Ausfallzeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren.

Die Verwendung von offenen Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass

1. keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat,

2. die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind,

3. bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind, Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen kontrollieren,

4. bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden.

0.1.20 Besondere Anordnungen [...]

Keine Ergänzung

0.1.21 Art u. Umfang v. Schadstoffbelastungen [...]

Im Rahmen der Abbruchplanung für das abgängige Werkhallengebäude wurden innerhalb einer Schadstofferkundung folgende Schadstoffbelastungen festgestellt :

· asbesthaltige Brandschutztüren

· teerhaltige Parkettkleber

· teerhaltige Abdichtungen im Flachdachaufbau

· Dämmung Heizungsleitungen

· Dämmung Leichtbauwände

· Stopfmassen an Fensteranschlüssen/Laibungen

· Leuchtstofflampen - Quecksilber

Es liegt ein Schadstoffgutachten von 2025 inkl. Handlungsempfehlungen vor.

0.1.22 Art u. Umfang d. v. AG veranlassten Vorarbeiten

keine Ergänzung

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Der AN muss davon ausgehen, das zeitgleich mehrere eigene und fremde Kolonnen tätig sein werden. Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Einsatzort, Liefer- und Einbauterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Insofern sich durch den Fortgang der Bauarbeiten und das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung sich Abweichungen im Zeitplan oder Ablaufgefüge ergeben, wie sie bei Umbaumaßnahmen dieser Art eintreten können, sind vom AN in die Planungen der Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, anzupassen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen und -beschränkungen [...]

Start der Gesamtmaßnahme: Oktober 2026

Der Bauzeitenplan und die dort festgelegten Unterbrechungen sind dringend zu beachten.

Mit dem Vertragsabschluss ist vom Auftragnehmer ein Terminplan vorzulegen.

Die Terminfeinabstimmungen erfolgen mit der Bauleitung.

Die Bauzeiten sind insgesamt durch ausreichenden Personal- und Geräteeinsatz nicht zu überschreiten.

Zeit und termingerechte Planung, Bestellung, Personal- und Materialdisposition sind zwingend gefordert.

Die Leistungen der verschiedenen Titel sind ineinandergreifend zeitlich abgestimmt auszuführen.

Es ist gefordert, die Arbeiten mit voller Ganztagesleistung werktäglich Montag - Samstag auszuführen.

Es ist gefordert, das der AN mit mehreren Kolonnen an den unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Fassadenabschnitten, Geschossen oder Gebäudezonen gleichzeitig arbeitet! Nach Abstimmung mit dem AG ist eine Kompensation durch Personalaufstockung möglich, insofern vom AN nachgewiesen wird, dass die erforderlichen Bauvolumen und Termine ebenso erreicht werden.

Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben zu Liefer- und Einbauterminen der zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die beauftragten Leistungen mit zeitgleich laufenden Leistungen anderer Gewerke zu koordinieren und Schnittstellen abzustimmen.

Zur Terminabstimmung finden wöchentlich Baubesprechungen zwischen den Fachbauleitern des AN sowie der Objektüberwachung des AG statt, an denen Vertreter der eingeladenen Firmen teilnehmen müssen.

Der turnusgemäße Termin mit Uhrzeit und Ort wird zu Beginn der Maßnahme abgestimmt und bekanntgegeben.

Verzögerungen im Bauablauf durch Vorgewerke verschieben die Fristen nur der betroffenen Bereiche um die Verzögerungstage des Einsatzbeginnes.

Durch den AN verursachte Bauzeitverzögerungen sind durch ausreichenden Personaleinsatz wieder einzuholen.

Es ist grundsätzlich mit mehrfachen Anfahrten zu kalkulieren.

Die genannten Fristen und Termine sind verbindliche Ausführungstermine und Bestandteil der Vertragsbedingungen des AG vertreten durch Amt 60 Immobilienwirtschaft der LH Kiel.

Änderungen im Bauablauf werden durch die Bauleitung und die Protokolle kommuniziert.

Die hier in der Ausschreibung genannten Termine und Fristen sind für den störungsfreien Ablauf benannt. Bei Unterbrechungen des Bauablaufes bzw. der Ausführung des Gewerkes durch unvorhergesehene Ereignisse wird der Einsatzbeginn des Gewerkes, sowie dessen Meilenstein- und Fertigstellungstermine bzw. der Wiederbeginn jeweils um 10 Werktage verschoben.

Im Einzelfall können diese Termine nach Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Bauleitung und dem künftigen Auftragnehmer auch unterschritten werden.

Dieser Zeitraum soll unter anderem eine angepasste neue Rüstzeit zur Organisation des Personaleinsatzes und der Materialbestellungen für einen Einsatzbeginn ermöglichen. Der unter Umständen eingetretene Terminverzug des Gewerkes soll wieder in einen koordinierten Bauablauf des Gesamtprojektes eingebunden werden und so weit als möglich wieder eingeholt werden. Die Bauleitung wird daher jeweils aktualisierte Bauzeitenpläne ausarbeiten die entsprechend zu beachten sein werden.

Diese dann neuen Folgetermine werden bei Bedarf, sobald ein erforderlicher Aufschub absehbar wird, schriftlich dokumentiert und von beiden Vertragsparteien bestätigt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse [...]

Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme ergeben

sich Erschwernisse: Entladung und Transport unter Berücksichtigung des vorhandenen

Verkehrs sowie der Nutzung der übrigen Gebäude auf dem Gelände.

Die Bauarbeiten erfolgen im laufenden Schulbetrieb. Der AN muss besondere

Schutzmaßnahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere Kinder, in

seinen Bau- und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind

zu sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den

zuvor geschilderten Umständen ergeben, sind einzukalkulieren.

Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das notwendigste Maß zu beschränken.

Falls vor Ort durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen.

Entstandene Verschmutzungen sind täglich wieder zu beseitigen.

Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus

resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gem. BaustellenVO ergeben

Keine Ergänzung

0.2.4 [...] Unfallverhütung u. z. Gesundheitsschutz [...]

Nach Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz und UVV BGV A1 "Allgemeine Vorschriften" §7 müssen die Beschäftigten des AN bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen werden. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Die Protokolle über die erfolgte Unterweisung sind dem AG vorzulegen.

Der Unternehmer hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten. Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitgleich und örtlich zusammentreffen, haben sich gem. der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 "Allgemeine Vorschriften" § 6 Abs. 2 mit den anderen abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach den Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden.

0.2.5 [...] Arbeiten in kontaminierten Bereichen [...]

Arbeiten an asbesthaltigen Produkten sind nach TRGS 519 durchzuführen. Im Falle der KMF

Sanierung gilt die TRGS 521 und für PAK die TRGS 551.

Für Arbeiten an PCB-haltigen Produkten ist zur Einhaltig der Schutzmaßnahmen die TRGS 524 und die

Angaben aus der jeweiligen PCB-Richtlinie anzuwenden

0.2.6[...] Baustelleneinrichtung [...]

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist in die angebotenen Leistungen einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Positionen für die Baustelleneinrichtung beschrieben sind.

Wir empfehlen, dass der Bieter sich vor Angebotsabgabe von der Lage und Beschaffenheit des Geländes und des Gebäudes vor allem im Hinblick auf die beengten Grundstücksverhältnisse und den Umfang der möglichen einzusetzenden / geplanten Baumaschinen und Geräte per Augenschein sachkundig machen sollte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden, müssen mit dem Tage des Baubeginns benannt und bewertet werden, ansonsten gelten sie innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten. Hier gilt VOB -Teil A, B und C!

Das Aufstellen eigener Container o.ä. darf nur in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung erfolgen und ist vorher anzuzeigen.

0.2.7[...] Auf- u. Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten

Gerüste für eigene Arbeiten z.B. im Inneren des Gebäudes sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste [...]

Die Mitbenutzung fremder Gerüste ist nur nach Abstimmung und Zustimmung des Gerüsteigentümers möglich. Bei verlängerter Vorhaltung hat der AN sich über die Mehrvergütung mit dem Gerüsteigentümer direkt abzustimmen und zu einigen.

0.2.9 Wie lange, f. welche Arbeiten u. ggf. f. welche Beanspruchung der AN Gerüste, [...] vorzuhalten hat

Das Nutzen eigener Pausen- und Material-Container wird empfohlen, aber nicht beauftragt und nicht vergütet. Größen und Aufstellflächen hierzu sind mit der Bauleitung abzustimmen und von ihr zu genehmigen. Auf die beengten Platzverhältnisse der Baustelle wird hingewiesen.

0.2.10 Verwendung o. Mitverwendung v. wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen

Keine Ergänzung

0.2.11 Anforderung an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe [...]

Keine Ergänzung

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe u. Bauteile, [...]

Es ist BNB Zertifizierung Bronze vorgesehen,

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard "gesundheitlich unbedenklich" entsprechen.

Starke Gerüche von bedenklichen Chemikalien und Lösungsmitteln bei Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, oder bei Bautischlerarbeiten DIN 18355, die nach längeren Zeiträumen weiterhin wahrnehmbar sind, werden als Mangel am Bauwerk nach VOB/B- Vertrag bemängelt.

Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf ihre Nutzung und Einsatz bei den TRGS oder sonstigen zu Schäden führenden Stoffen (z. B. geringe Abluftzeit) zu achten, da die Räume als Baustelle betrieben werden.

Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von

den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren

Grenzwerte abgegeben werden.

Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich entsprechen.

Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (in Anlehnung an den EMI-Code EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei von gesundheitsschädlichen Raumluftbelastungen sein.

Von Auftragnehmern, die entgegen den Festsetzungen des Bauvertrages und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwiderhandeln, wird Schadensersatz verlangt.

0.2.13 Art und Umfang der [...] Eignungs- und Gütenachweise

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein.

Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen.

Bei der Verwendung alternativer Erzeugnisse, abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen, sind vom Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen.

Alle Bauteile, die Fertigoberflächen bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung des AN+AG zu bemustern.

0.2.14

bis

0.2.22

Keine Ergänzungen

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 [...] andere als in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen [...]

Zu beachten sind sämtliche "Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen" (ATV) mit ihren einschlägigen Bestimmungen die zur Erbringung der angebotenen Bauleistung erforderlich sind.

Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen und Richtlinien, die anerkannten Regeln der Technik, sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die für die vorgesehenen Konstruktionen, deren Materialien u. ihrer Verarbeitung und Montage anwendbar sind.

Alle nicht in den Normen angegebenen Arbeiten des Gewerkes sind nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Auszugsweise wird hingewiesen auf:

• EU-Bauproduktenverordnung und Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

• die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.

• die Anforderungen der Baugenehmigung,

• die Anforderungen für die Zustimmung im Einzelfall für Sonderkonstruktionen,

• die Arbeitsstättenverordnung und -richtlinien,

• die Sicherheitsvorschriften der BG,

• die UVV -Unfallverhütungsvorschriften,

• die AEB -Abfallentsorgungsbestimmungen Vorschriften der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger,

• die Vorschriften des VDE und VDS,

• die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte.

• DIN ..................

Soweit in den Leistungsbeschreibungen auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen etc. Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 können insbesondere in Betracht kommen bei [...]

Keine Ergänzungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

Sofern in den Leistungspositionen die fachgerechten Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Alle in dieser Baubeschreibung enthaltenen Hinweise sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen und resultierende Mehraufwendungen in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenfalls sind die in den Losen / Titeln zugeordneten Vorbemerkungen / Hinweise / ZTV zu berücksichtigen. Mehrkosten wegen zusätzlicher Aufwendungen, die mit den erwähnten Umständen begründet werden, bleiben unberücksichtigt.

Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die Bauteile sind sauber zu übergeben.

0.4.2 Besondere Leistungen

Keine Ergänzungen

0.5. Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten für die Teilleistungen (Positionen) gemäß Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV anzugeben. Zur Prüfung der Schlussrechnung ist dem Auftraggeber bzw. der örtlichen Überwachung (OÜ) durch den Auftragnehmer eine prüffähige GAEB-Datei des abgerechneten Leistungsverzeichnisses in digitaler Form vorzulegen.

0.5.1 Hinweise zu Rechnungen und E-Rechnungen

Rechnungen und Zahlungserinnerungen sind für die Bearbeitung immer eindeutig zu adressieren, da sonst Zahlungsverzögerungen eintreten können.

Rechnungsanschrift:

Landeshauptstadt Kiel

Immobilienwirtschaft

Andreas-Gayk-Str.31
24103 Kiel

Die Landeshauptstadt bevorzugt die Übermittlung von E-Rechnungen

Rechnungsbezeichnung:

Rechnungsnummer, Projekt, Investitionsnummer, Auftragsnummer, Auftrag, Ansprechpartner

Hinweise für die Übertragung von E-Rechnungen:

Leitweg-ID 01002-000006010-47

Landeshauptstadt Kiel: die E-Rechnung (www.kiel.de/de/wirtschaft_arbeit/staedtische_beschaffungen/e_rechnung.php%20/l%20leitweg)

https://www.kiel.de/de/wirtschaft_arbeit/staedtische_beschaffungen/e_rechnung.php

Zu 0.1.7 Umlagen für vom AG zur Verfügung gestellte Medien/Leistungen

Für Bauwasser, Baustrom und die Bauleistungsversicherung erhebt der AG eine Umlage von der Netto-Abrechnungssumme:

Der Beitrag Ihres Gewerkes beträgt:

Baustrom mit 0,25 %

Bauwasser mit 0,25 %

Gesamt mit 0,5 %

Zu 0.2.1 Arbeitsabschnitte, Bauzeiten, Terminplan

Folgende Termine sind als Vertragsfristen einzuhalten.

Frühester Beginn ist festgelegt zu: 01.02.2027

Spätester Beginn ist festgelegt zu: 12.02.2027

Fertigstellung spätestens: 31.03.2027

Zu 0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe u. Bauteile, [...]

1. Allgemeine Vorbemerkungen für nachhaltiges Bauen gemäß BNB & QNG

Das Bauvorhaben wird als nachhaltiges Gebäude geplant und ausgeführt. Für den Bauherren sind daher die Umweltverträglichkeit der Bauprodukte, die Qualität der Ausführung, der Verzicht auf Schadstoffe sowie die Minimierung von Umweltbelastungen durch die Baustelle besonders wichtig. Mit Fertigstellung des Gebäudes beabsichtigt der Bauherr eine Zertifizierung nach BNB sowie QNG durchführen zu lassen. Diese beinhaltet vor allem eine Überprüfung der eingesetzten Bauprodukte sowie umfangreiche Messungen zur Schadstoffbelastung. Die vom Bauherrn in der Planung definierten Vorgaben und Einschränkungen zu Baustoffen und Bauprodukten sind zwingend einzuhalten.

Der Bieter ist aufgefordert, möglichst umweltfreundliche und schadstoffarme Baustoffe und Bauprodukte einzusetzen. Die Bauprodukte und -materialien sollen so gewählt werden, dass Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit, Rückbaufähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit gewährleistet werden.

2. Vorgaben Baustelle

Abfälle auf der Baustelle sind weitgehend zu vermeiden. Die dennoch anfallenden Abfälle sind sortenrein in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, Problemabfälle und asbesthaltige Abfälle zu sortieren.

Eine lärmarme Baustelle ist grundsätzlich anzustreben. Dazu sind soweit technisch möglich lärmarme Baumaschinen und Geräte einzusetzen. In den Schutzzeiten werktags 20:00 bis 6:00 Uhr sowie an den Sonn- und Feiertagen ist Baustellenlärm prinzipiell auszuschließen.

Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Beseitigung von Staub sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren einzusetzen. Die Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der Technik zu entsprechen und sind regelmäßig zu warten.

Es ist sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird. Es ist auszuschließen, dass kein mit folgenden H-Sätzen und dem Gefahrensymbol gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Umwelt kommt:

Der Boden auf und um die Baustelle ist soweit technisch möglich vor unnötigen Verdichtungen zu schützen.

3. Anlage Schadstoffvorgaben

GRUNDSÄTZLICHE VORGABE:

maximaler Anteil 0,1 % besonders besorgniserregenden Stoffe nach CLP- / REACH Verordnung mit sensibilisierenden, humantoxischen oder umweltgefährdenden Eigenschaften oder besonders besorgniserregende Stoffe.

02. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV) - ERDBAUARBEITEN DIN 18300

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Beschaffenheit der zu bearbeitenden Flächen.

- Die zu bearbeitende Fläche beinhaltet heterogen zusammengesetzte Auffüllungen aus Sand, Torf / Mudde und Geschiebeböden.

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten und Konstruktion benachbarter Bauwerke sowie deren Gefährdung.

- Es ist mit einer Gründungstiefe ca. 1,00 bis 1,50 m zu rechnen. Baugrubentiefe bis ca. 2,20 m.

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen oder Verbaukonstruktionen.

- Aufgrund der geringen Höhe der Flachgründung sind Böschungen geplant.

Im Bereich der Schnittstelle zur Bestandshalle sind Böschungen entsprechend den geotechnischen Vorgaben abschnittsweise als abgetreppte Böschungen herzustellen. Die Standsicherheit der Böschungen und der angrenzenden Bestandsbebauung ist während der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Erforderliche Nacharbeiten und Sicherungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.4 Art, Lage und Maße sowie Eigentümer natürlicher und künstlicher Hohlräume sowie von Hindernissen, z. B. Anker, Bodenverfestigungskörper, Abdichtungskörper, Verpressgut, Geokunststoffe, Rüttelstopfsäulen, Verpressschläuche, Manschettenrohre und Bohrlochverfüllungen.

- Füll- oder Austauschboden gem. Geotechnischem Gutachten aus schluffarmem Sand bzw. Betonrecycling (mit umwelttechnischer Materialklasse RC-1) als unterste Lage in den bindigen Böden

Die tatsächlichen Austauschmächtigkeiten sind bauseits durch einen Fachgutachter aushubbegleitend festzulegen und Baugrubensohlen sowie Gründungsebenen fachgutachterlich abnehmen zu lassen. Die ausreichende Lagerung des Füllbodens sollte zudem mittels Verdichtungskontrollen geprüft werden. Verdichtungswerte DPr ? 98 % / Ev ? ? 60 MN/m²

0.1.5 Angabe der Geotechnischen Kategorie nach DIN 4020 "Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke mdash; Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2".

- Das Gebäude ist in die Geotechnische Kategorie 2 einzuordnen, gem. Geotechnischen Gutachten.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung von Erdbauwerken.

- Es sind 2 Baugruben zu erstellen:

Werkhalle 1 ca. 49,115 x 26,94 m

Werkhalle 2 ca. 40,5 x 26,87 m

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, Maße, Ausbildung und Zweck von Baugruben und Gräben, inklusive der Mindestmaße für Arbeitsräume, gegebenenfalls nach Tiefen gestaffelt, Höhenlagen der Sohlen.

- Werkhalle 1:

Unterkante Baugrubensohle (UK Bodenaustausch) ca.1,555, 2,055 und 2,20 m

- Werkhalle 2:
Unterkante Baugrubensohle (UK Bodenaustausch) ca. 1,52, 2,02 und 2,17 m

0.2.3 Neigung von Böschungen und Ausbildung von Bermen.

- Böschungen mit 45° Neigung

0.2.4 Zulässige Abweichungen vom Sollmaß bei Abtrags- und Auftragsprofilen; insbesondere beim Planum sowie bei Schichtdicken.

-

0.2.5 Sicherungen von Baugruben, Gräben, Böschungen und Hängen.

- Die Böschungen sind mit Folien und die Böschungskanten mit Auflast zu schützen.

0.2.6 Leistungen im Zusammenhang mit dem Ein- oder Rückbau von Baugruben-, Graben-, Böschungs- und Hangsicherungen.

- In Bereichen mit deutlich weich-konsistenten Böden ist der Bodenaustausch ggf. auch lokal tiefer zu führen.

In solchen Bereichen ist ein gut abgestuftes Betonrecycling (mit umwelttechnischer Materialklasse RC-1) als unterste Lage in den bindigen Böden einzudrücken.Als weitere Sicherung der Baugrube und der Böschungen ist ein Füll- oder Austauschboden aus schluffarmem Sand mit einem Ungleichförmigkeitsgrad Cu > 2,5 und einem Feinkornanteil ? 5 Gew.-% zu verwenden. Das Material ist unter Beachtung eines Lastausstrahlungswinkels von 45° über die Abmessungen der Sohlplatte bzw. der Fundamentabmessungen hinaus lagenweise (d ? 0,30 m) einzubauen und auf eine mindestens mitteldichte Lagerung zu verdichten.
Verdichtungswerte DPr ? 98 % / Ev2? 60 MN/m²

Nach erreichen der Baugrubensohle und Einschätzung der Tragfähigkeit des Untergrundes ist eine Auffüllung von ca. 30 cm zum Schutz der Baugrube sofort einzubringen (Stück für Stück). Die weiteren Auffüllböden sind über die Drainagen zu führen und entsprechend lagenweise zu verdichten für die Übergabe Grobplanum an Gewerk Rohbauer mit den genannten Verdichtungswerten.

0.2.7 Belassen einer Schutzschicht über der Gründungssohle, Dicke der Schutzschicht und Zeitpunkt ihrer Entfernung.

- siehe 0.2.6, Schutzschicht bis Beginn Rohbauarbeiten

0.2.8 Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach Abschnitt 2.

- Gem. Geotechnologischen Gutachten:

- WCS_Baugrundgutachten

- 26-2139 2026-10-14 10 BER GeoSTL_Rev01

0.2.9 Ergebnisse von Sondierungen zur Bestimmung von Lagerungsdichten.

- Es wurden Bohrungen durchgeführt, siehe Geotechnologische Gutachten

0.2.10 Wesentliche Änderungen der Eigenschaften und Zustände von Boden, Fels und sonstigen Stoffen nach dem Lösen.

-

0.2.11 Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung von Stoffen, insbesondere von Recyclingstoffen.

- Einbau von Füll- oder Austauschboden aus Betonrecycling (mit umwelttechnischer Materialklasse RC-1) als unterste Lage in bindigen Boden.

0.2.12 Verwenden, Aufbereiten und Behandeln von Boden, Fels und sonstigen Stoffen sowie Art des Einbaus oder der sonstigen Verwertung unter Berücksichtigung der umweltrelevanten Inhaltsstoffe.

- Vor Einbau von Boden-, Füll- und Austauschmaterialien hat der Auftragnehmer jede Materialcharge durch ein anerkanntes Erdbaulabor hinsichtlich Schadstoffgehalt und Klassifizierung beproben und untersuchen zu lassen. Die Analysen und Nachweise sind der Bauüberwachung vor Einbau vorzulegen. Sämtliche Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Wiedereinbau der Böden nur nach erfolgter Freigabe durch bauseitigen Gutachter. Die Böden, welche nicht weiter zu Verwenden sind, müssen gem. Ersatzbaustoffverordnung entsorgt werden.

0.2.13 Benennen möglicher umweltrelevanter Inhaltsstoffe, soweit diese für das Entsorgen von gelöstem Boden und Fels durch den Auftragnehmer von Bedeutung sind.

- Einteilung der Entsorgungsklassen durch geotechnologisches Gutachten in folgende Klassen nach

LAGA bzw. Ersatzbaustoffverordnung:

- Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV - Z - Alte Kennzeichnung nach LAGA Z0

- Bodenmaterial Klasse BM-0* nach EBV 2023 - Alte Kennzeichnung nach LAGA Z0*IIIA, Z0*

- Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV 2023 - Alte Kennzeichnung nach LAGA Z1.1

- Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023 - Alte Kennzeichnung nach LAGA - Z1.2

- Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023 - Alte Kennzeichnung nach LAGA - Z1.2

- Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV 2023 - Alte Kennzeichnung nach LAGA - Z2

0.2.14 Art, Lage, Länge und Zustand der Förderwege, Einschränkungen bei der Nutzung. Förderwege über 50 m, gegebenenfalls gestaffelt nach Länge oder nach Mengenverteilungsplan.

- Zwischenlagerung ca. 400 m Förderweg

0.2.15 Art und Möglichkeiten der Zwischenlagerung, insbesondere bei der Herstellung von Gräben.

-

0.2.16 Verwenden von Boden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau mdash; Bodenarbeiten".

- Verwenden von Boden ist nur nach erfolgter und freigegebener Rasterbeprobung möglich.

0.2.17 Art und Umfang der verlangten Eignungs- und Gütenachweise für die vom Auftragnehmer zu liefernden Stoffe.

- Eignungs- und Gütenachweise für Füll- oder Austauschboden aus schluffarmem Sand mit einem Ungleichförmigkeitsgrad Cu > 2,5 und einem Feinkornanteil ? 5 Gew.-% zu verwenden. Das Material ist unter Beachtung eines Lastausstrahlungswinkels von 45° über die Abmessungen der Sohlplatte bzw. der Fundamentabmessungen hinaus lagenweise (d ? 0,30 m) einzubauen und auf eine mindestens mitteldichte Lagerung zu verdichten.

0.2.18 Anforderungen und Nachweise für das Verdichten.

- Verdichtung des Austauschbodens auf mindestens mitteldichte Lagerung. Nachweis durch dynamische Lastplattendruckversuche. Geforderter Verformungsmodul Evd ? 45 MN/m²

0.2.19 Vorgaben, die aus Sachverständigengutachten resultieren, insbesondere aus geotechnischen Berichten nach DIN 4020, DIN EN 1997-2 "Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik mdash; Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds" und DIN EN 1997-2/NA "Nationaler Anhang mdash; National festgelegte Parameter mdash; Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik mdash; Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds" sowie zur Hydrogeologie, und inwieweit diese Vorgaben bei der Ausführung zu beachten sind.

- Rasterbeprobung des Erdaushubes

- Füll- oder Austauschboden siehe 0.2.17.

- Desweiteren ist eine BNB Zertifizierung angestrebt, Vorgaben BNB siehe Hinweistext Vortexte und Anlagen.

0.2.20 Vorgaben, die aus wasserrechtlichen Genehmigungen resultieren.

- Eine wasserrechtliche Genehmigung ist gem. Titel 1.3 vom AN vorzunehmen.

Grundwasserhöhe Werkhalle B1 - ca. 0,70 bis 2,70 m unter GOK, bzw. zwischen +18,1 und +20,2 m NHN

Grundwasserhöhe Werkhalle B2 - ca. 0,75 bis 2,45 m unter GOK, bzw. zwischen +17,9 und +19,7 m NHN

0.2.21 Fassen und Ableiten von Oberflächenwasser aus angrenzenden Flächen sowie von Grund-, Schichten-, Quell- und Sickerwasser.

- Es ist eine baubegleitende offene Wasserhaltung innerhalb der Baugrube zu betreiben und Drainagerohre mit Kiesschicht 8/16 und Geotextilvlies einzubauen. Teilweise unterhalb der geplanten Baugrubensohle. Die Entsorgung von Tagwasser und zulaufender Oberflächenwässer ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet.

0.2.22 Ausbilden der Anschlüsse von Erdbauwerken an Bauwerke.

- Durchführen bzw. Anschluss der Drainage an Schacht.

0.2.23 Einbau von Geokunststoffen.

- Geotextilvlies im Bereich der Drainagerohre

0.2.24 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauteilen, z. B. Setzungspegel, Schachtringe, Rohre.

- Drainagerohre, Spülrohre gem. Planunterlagen, teilweise unterhalb der Baugrubensohle

0.2.25 Vorgaben aus geotechnischen Berechnungen.

- Die im geotechnischen Gutachten angesetzten Bemessungsparameter, Gründungsempfehlungen und Verdichtungsanforderungen sind einzuhalten.

0.2.26 Reinigen freigelegter Bauteile.

- Freigelegte Bauteile und Anschlussbereiche sind vor weiteren Arbeiten von losem Boden, Schlamm und Verunreinigungen zu reinigen.

0.2.27 Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für gefährdete Anlagen.

- Anstehender Geschiebemergel der Baugrube ist während der Erdarbeiten gegen Witterungseinflüsse zu schützen. Eine Aufweichung des bindigen Bodens durch Oberflächen-, Niederschlags- oder Stauwasser sowie eine Zerstörung des Bodengefüges durch Baumaschinen sind zu verhindern. Die Arbeiten sind rückschreitend auszuführen; ein Befahren der Aushubsohlen und Arbeitsebenen ist unzulässig. Alle hierfür erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

03. HINWEIS AUF ANLAGE BNB ZERTIFIZIERUNG

Die beigefügten Anlagen zur BNB Zertifizierung sind zu beachten. Sämtliche dort aufgeführten Anforderungen, Nachweise und Dokumentationspflichten sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und in die Preise einzukalkulieren.

Anlage 01:

Merkblatt zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen

bei Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten

Anlage 02:

Geo- und Umwelttechnische Stellungnahme v. 22.07.2025

Anlage 03:

Geotechnische Stellungnahme v. 14.10.2026

Anlage 04:

0103_01_ARC_4_L_LD_DA_BA2_001_b_500_4_Lageplan

Anlage 05:

Bestandshöhenplan Vermesser

Anlage 06:

0103_B1_ARC_5_G_GB_E0_BA1_114_b_100_1_Grundriss Baugrube

Anlage 07:

0103_01_ARC_5_L_LD_BE_BA1_002_a_500_1_Baustelleneinrichtung

Anlage 08:

BNB - Unterweisungsnachweis

Anlage 09:

BNB - Formblatt 1_Anforderungen Produktverwendung

Anlage 10:

BNB - Formblatt 2_Nachhaltigkeit Baustelle

Anlage 11:

BNB - Nicht relevante Produkte

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung