der benachbarten Bauwerke sowie nicht demontierbare

Einrichtungen im Umfeld der Baustelle im Rechengebäude, Neubau der Feinsiebanlage und an den benachbarten Einrichtungen soweit für die Arbeiten erforderlich, gem. der Vorbemerkungen.

Hinweis1:

Die Gebäudeboden- und Wandflächen sind mit Fliesen bekleidet. Diese Flächen sind im besonderen Maße gegen Funkenflug usw. z. B. durch Trennschneidereinsatz zu schützen.

Hinweis 2:

Die Metalltüren des Gebäudes bestehen aus Aluminium. Türen und Zargen sind gegen Anschlagen von transportierten Teilen, Funkenflug usw. zu schützen.

Schutz während der gesamten Bauzeit für alle Bauleistungen

sämtlicher Abschnitte des LV einschließlich Rückbau und

Beseitigung.

Einschließlich aller erforderlicher Materialien.

Notwendige Hebezeug und Krananlagen für die Montagen aufbauen, vorhalten, unterhalten für die Dauer der gesamten Bautzeit des Auftragnehmers und abbauen, Krananlagen und dgl. für sämtliche Montagen und Installationen,

in allen technisch auszurüstenden Bauwerken bzw. Montagebereichen, wie Rechengebäuse, Langsandfang, Vorklärung, Feinsiebung.

Hebezeuge, Krananlagen entsprechend der Erfordernisse zur Montage aller technischen Installation und Bauteile dieses Leistungsverzeichnisses.

Die Örtlichkeiten sind den Planbeilagen und der Baubeschreibung zu entnehmen.

Bauseitige Einrichtungen stehen nicht zur Verfügung.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten, Umsetzen und Räumen der notwendigen Hebezeuge, Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind einzurechnen.

Als Vorhaltedauer gilt die gesamte Montagezeit des Auftragnehmers vor Ort, mindestens jedoch 6 Monate.

Die pauschale Vergütung der Hebezeuge und Krananlagen umfasst alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte dieses LV.
Abgerechnet wird eine monatliche Pauschale für den gesamten Leistungsumfang dieses Leistungsverzeichnisses während der Montagen vor Ort.

Bauschlussreinigung für die Objekte
- Zu- und Ablaufgerinne,

- Rechenbauwerk

- Langsandfang
- Feinsiebungsanlage

- SW-Pumpwerkt
nach Abschluss aller Ausbauarbeiten durchführen.

Abgerechnet wird eine Pauschale für alle im Folgenden zu bearbeitenden Objekte dieses Leistungsverzeichnisses.

Gerätesatz zur Bereichsüberwachung in umschlossenen Bauwerken, Behältern Rechengebäude usw. zur Überprüfung der Wirksamkeit der Lüftungsmaßnahmen im Montagebereich.

Betriebsbereites und geprüftes Bereichsüberwachungsgerät

für die Atmosphäre im Faulbehälter liefern, vorhalten und gemäß Betriebsanweisung und Gefährdungsbeurteilung betreiben und zum Abschluss der Maßnahme wieder räumen.

Gerätesatz zur Gasmessung der in Kap. 2.3.5 genannten Parameter für Ex/CO2, H2S, O2 und CO mittels Dual IR Sensoren, wasserdichtes Gasmessgerät, für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen entwickelt.

Wasser- und staubgeschützt nach IP 67, zuverlässige Messung explosiver, brennbarer und gesundheitsgefährdender Konzentrationen, zum Freimessen der Atmosphäre im Arbeitsbereich.

Das Gerät gewährleistet eine permanente Überwachung der Atmosphäre während der Durchführung der Arbeiten und Alarmierung mit ausreichenden optischem und akustischem Alarm bei Über-/Unterschreitung der Grenzwerte.

Das Gerät ist laufend nach Herstellervorgabe zu prüfen und zu kalibrieren

Der Auftragnehmer muss stets gewährleisten, dass sich eine ausreichende Anzahl Mitarbeitermit Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 auf der Baustelle befinden. Entsprechende Bescheinigungen für die eingesetzten Mitarbeiter sind vor der Ausführung vorzulegen.

Gerätesatz liefern, während der vertraglich vereinbarten Bauzeit vorhalten und betreiben und zum Ende der Bauzeit wieder räumen.

Als Vorhaltedauer gilt die gesamte Bauzeit.

Pauschale für komplette Schutzausrüstung für Absicherung von Arbeitsplätze in umschlossenen Räumen gem. DGUV-Regel 103-003 (BGR 126) in gefährdeten Zonen auf der Baustelle, liefern, während der vertraglich vereinbarten Bauzeit vorhalten, umsetzen, betreiben/verwenden und wieder räumen,
bestehend aus
Alu-Dreibock EN 795, Zulassung für 2 Personen, Tragkraft: 1.000 kg nach EN 795,
Aufstelldurchmesser min. ca. 2,0 m, Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und Senkvorrichtung nach EN 360 und EN 1496,
Seillänge entsprechend Einsatz in umschlossenen Räumen, Tiefe bi s ca. 7 m,
Halterung für Höhensicherungsgerät,
Umlenkrolle mit Karabinerhaken,
Auffang-Rettungsgurt mit Schnellverschlüssen, Halteöse, Halteschlaufen, EN 361,
Auffang-Rettungsgurt mit Schnellverschlüssen und Halteöse, Halteschlaufen, EN 361,
Lastwinde mit Seil, Zugkraft 250 kg,
Halterung für Lastwinde, Tragetasche für Dreibaum mit angebautem HRA-Gerät, usw.,
komplett einschließlich fachkundigem Personal für die Montagen in und an umschlossenen Räumen

Für die Arbeiten in umschlossenen Räumen sind weiterhin folgende Maßnahmen erforderlich und mit einzukalkulieren:

- Einfahreinrichtungen,
- Rettungsgeräte, Einrichtungen und PSA, Rettungshubgerät
mit Sicherheitsseil, Auffanggurt und Falldämpfer, Schleifkörbe,
Rettungswannen
- frei tragbare Atemschutzgeräte und Ex-geeignete Beleuchtung
- eine 2. Person als Sicherheitsposten befindet sich immer
außerhalb des umschlossenen Raums (keine Alleinarbeit).

Pauschale für komplette Schutzausrüstung für Sicherung von Arbeitsplätze in umschlossenen Räumen gem. DGUV-Regel 103-003 (BGR 126) in gefährdeten Zonen auf der Baustelle, liefern, während der vertraglich vereinbarten Bauzeit vorhalten, umsetzen, betreiben/verwenden und wieder räumen,
bestehend aus
Krangestell o. ä. zum Querzug zur Aufstellung vor dem Sandfang, Zulassung für 2 Personen, Tragkraft: 1.000 kg nach EN 795,
Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und Senkvorrichtung nach EN 360 und EN 1496,
Seillänge entsprechend Einsatz insbesondere im Sandfang,

ca. 7 m unter Einstieg,
Halterung für Höhensicherungsgerät,
Umlenkrollen mit Karabinerhaken,
Auffang-Rettungsgurt mit Schnellverschlüssen, Halteöse, Halteschlaufen, EN 361,
Auffang-Rettungsgurt mit Schnellverschlüssen und Halteöse, Halteschlaufen, EN 361,
Lastwinde mit Seil, Zugkraft 250 kg,
Halterung für Lastwinde, usw.,
komplett einschließlich fachkundigem Personal für das Befahren des Sandfangs und der Zu- und Ablaufschächte über EInstiege ca. DN 600 für Montagearbeiten in und am Sandfang,

sonst wie vor.

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Angeboten wird für die jeweilige Arbeits-
kraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche
Aufwendungen enthält, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl. vermögens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen
für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge,
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn-
bzw. Gehaltsnebenkosten, wie Auslösung,
Reisekostenanteil etc.
Zuschläge für Überstunden sind eingerechnet,
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

Stunde eines Obermonteurs, Monteurs, Helfers
als Mittellohn für alle Berufsgruppen
für den Leistungsteil Maschinentechnik.

Stunde eines Obermonteurs, Monteurs, Helfers
als Mittellohn für alle Berufsgruppen
für den Leistungsteil EMSR-Technik,

sonst wie vor.

Stunde eines Programmierer SPS,

sonst wie vor.

Änderungen von Montageplänen, Funktionsbeschreibungen,
sonstige Dokumentation auf Grund AG-seitiger Veranlassung.

Die Leistung kann nur abgerechnet werden, wenn der AG nach seiner Genehmigung der jeweiligen vom AN zu erbringenden Montageplanung, Dokumentation etc. Änderungen bzw. Ergänzungen derselben anordnet.

Sind Änderungen / Ergänzungen der Montageplanungsleistungen notwendig, weil erst nach deren Genehmigung (im Zuge der Ausführung) eine vom AN verschuldete fehlerhafte oder unvollständige Ausführung der Montagepläne zu Tage tritt, so gehen die Kosten für die Neuvorlage der Montageplanungsleistungen zu Lasten des AN.

Die Arbeiten zur turnusmäßigen Aktualisierung des vom AN zu erstellenden Bauzeitenplanes werden nicht separat vergütet.

Stunde eines Konstrukteurs, sonst wie vor.

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte

auf Anordnung des AG ausführen.

Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein

Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen

für den Einsatz enthält, insbesondere Geräte-

vorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche

Zuschläge einschl. der Kosten für das Be-

dienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt

des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle

befindliche Baugerät.

Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten

Arbeitsstunden.

Bohrhammer bis 1,5 kW

sonst Leistung wie zuletzt in

vollem Wortlaut beschrieben.

sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben.

sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben.

sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben.

Stundensatz für das Gerät, einschl. der
Vorhaltekosten (Abschreibung und
Verzinsung) sowie Betriebskosten
(Betriebs- und Wartungsstoffe,
Reparaturkosten) und Lohnkosten für das
Bedienungspersonal.
Autokran, Teleskopkran
Hauptauslegerlänge: bis 50,0 m
Nutzlast : 60 t

einschließlich zusätzlich aller Schweißhilfsmittel,

sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

einschließlich zusätzlich aller Schweißhilfsmittel,
sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

Baugerät: Hand-Extruder, einschließlich Schweißhilfsmittel PP oder PE-HD,

sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

Baugerät: Heizelementmuffenschweißgerät einschließlich Personal, einschließlich Schweißhilfsmittel,

für Druckrohrleitung aus PE, für Trinkwasser oder Abwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2,

bis zu DN/OD 630, SDR 11,
sonst Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben.

Profilstahl in unterschiedlichen Längen, als Rahmen,
Holme, Pfosten, Querträger, Absteifungen,
Rohrhalterungen, etc. liefern einschl. Herstellen der
Profilverbindungen mit Schweißnähten. Material: St 37,
feuerverzinkt.
Profilgewicht: ab 5kg/m

Kleineisenteile, kleine T-Stücke, Winkel, feuerverzinkt
liefern und an der Baustelle ablängen, verschweißen,
nachverzinken.
Profilgewicht: bis 5 kg/m

Profilstahl in unterschiedlichen Längen und Abmaßen als
Formstahl z.B. Winkel, Bleche, kleine Rohre, etc.
liefern einschl. Herstellen der Schweißverbindungen und
Nachbehandlung

Material: Edelstahl V2A (W 1.4301) gebeizt und
passiviert

Profilstahl in unterschiedlichen Längen, wie vorstehend
beschrieben liefern jedoch:
Material: Edelstahl V4A (W 1.4571) gebeizt und
passiviert

Edelstahlbleche nach Zeichnung liefern und montieren.
Stärke: 2 mm
Material: Edelstahl V4A (W 1.4571) gebeizt und
passiviert

Kantungen an den v.g. Blechen durchführen. Umschläge
(180°) gelten als zwei Umschläge.

Herstellen von Kernbohrungen in Stahlbetonwänden und
Decken in allen Bauwerken nach Angabe der Bauleitung
des AG. Der An- und Abtransport des Bohrgerätes, das
Umsetzen und die Befestigung des Gerätes ist
einzurechnen.
Das Gerüst, Strom, Spülwasser sowie das Durchfahren von
Bewehrungseisen aller Durchmesser und der Abtransport
der Bohrkerne ist einzurechnen. Auf die Wandung der
Kernbohrungen ist eine Korrosionsschutzbschichtung
aufzubringen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Bohrlängen von 10 bis 50 cm
Einheitspreise für 1 m Bohrtiefe.
Durchmesser: DN 30 - 100 mm

wie vor beschrieben, jedoch:
Bohrungen, Durchmesser d = 101 - 200 mm.

wie vor beschrieben, jedoch:
Bohrungen, Durchmesser d = 201 - 300 mm.

Arbeiten unter Verwendung eines tragbaren Gaswarngeräts für die Dauer der Abrruch- und Montagearbeiten in der Rechenhalle

Durchführung von Arbeiten in Bereichen mit Gas-, Sauerstoff- oder Explosionsgefährdung unter Verwendung eines geprüften, tragbaren Mehrgaswarngeräts (mindestens O2, H2S, CO und CH4 bzw. brennbare Gase nach IEC/EN 60079).

Leistungsumfang:

• Bereitstellung eines betriebsbereiten Gaswarngeräts durch den Auftragnehmer.
• Durchführung einer Funktionsprüfung vor Beginn der Arbeiten.
• Sicherstellung einer gültigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben (Nachweis auf Verlangen vorzulegen).
• Kontinuierliche Überwachung der Atmosphäre während der Arbeiten.
• Sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei Alarmsignal sowie Meldung an die zuständige Aufsichtsperson.
• Dokumentation der Messergebnisse und Ereignisse (Messprotokoll).

Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, u. a.:

• DGUV Regel 113-004 (Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen)
• TRGS 402/403 (Ermittlung/Beurteilung der Gefahrstoffexposition)
• BetrSichV/GEA
• Bereitstellung und Nutzung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung.

Die eingesetzen Mitarbeiter müssen über die Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 verfügen und entsprechende Bescheinigungen sind vor der Ausführung vorzulegen.

Die vollständige Verantwortung für die sichere Durchführung liegt beim Auftragnehmer.

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar,

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,

Bewetterungsanlage für Einhausungen,

Bewetterungsanlage für Einhausungen,
Mind.-Luftvolumenstrom in m3/min 7500
Luttenlänge in m 25
Anzahl Luftwechsel je Stunde 8-10
einschl. aller erforderlichen Anlagenteile betreiben.

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar,

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 6 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, Höhe der obersten Gerüstlage 6 m, über Lastverteiler belastbar,

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 6 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar,

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,

Arbeiten unter Verwendung eines tragbaren Gaswarngeräts für die Dauer der Abrruch- und Montagearbeiten in der Rechenhalle

Durchführung von Arbeiten in Bereichen mit Gas-, Sauerstoff- oder Explosionsgefährdung unter Verwendung eines geprüften, tragbaren Mehrgaswarngeräts (mindestens O2, H2S, CO und CH4 bzw. brennbare Gase nach IEC/EN 60079).

Leistungsumfang:

• Bereitstellung eines betriebsbereiten Gaswarngeräts durch den Auftragnehmer.
• Durchführung einer Funktionsprüfung vor Beginn der Arbeiten.
• Sicherstellung einer gültigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben (Nachweis auf Verlangen vorzulegen).
• Kontinuierliche Überwachung der Atmosphäre während der Arbeiten.
• Sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei Alarmsignal sowie Meldung an die zuständige Aufsichtsperson.
• Dokumentation der Messergebnisse und Ereignisse (Messprotokoll).

Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, u. a.:

• DGUV Regel 113-004 (Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen)
• TRGS 402/403 (Ermittlung/Beurteilung der Gefahrstoffexposition)
• BetrSichV/GEA
• Bereitstellung und Nutzung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung.

Die eingesetzen Mitarbeiter müssen über die Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 verfügen und entsprechende Bescheinigungen sind vor der Ausführung vorzulegen.

Die vollständige Verantwortung für die sichere Durchführung liegt beim Auftragnehmer.

Bewetterungsanlage für Einhausungen,

Bewetterungsanlage für Einhausungen,
Mind.-Luftvolumenstrom in m3/min 5000
Luttenlänge in m 25
Anzahl Luftwechsel je Stunde 8-10
einschl. aller erforderlichen Anlagenteile betreiben.

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an geneigten Bauwerksflächen, innen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Anlagenteilen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar,

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, Einrüstung für Montagearbeiten, an geneigten Bauwerksflächen, innen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Bauwerken, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar,

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Einrüstung für Montagearbeiten, an geneigten Bauwerksflächen, innen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Anlagenteilen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar,

Umsetzen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, nur oberste Gerüstlage genutzt, nicht genutzte Gerüstlagen mit mind. einteiligem Seitenschutz außen, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Länge des waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m, Einrüstung für Montagearbeiten, an geneigten Bauwerksflächen, innen, mit Öffnungen und Vor- und Rücksprüngen, aufstellen auf Bauwerken, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche geneigt, über Lastverteiler belastbar,

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet,

Beleuchtung des Montagebereichs im Langsandfang und Fettfang, beide Kammern,

min. 200 lx, ausreichende Anzahl Lichtquellen, Leistung je Lichtquelle nach Wahl AN, Lichtquellen geeignet zum Betrieb in Ex-Zone 1, herstellen und räumen sowie betreiben.

Eine Pauschale je Sandfang und Fettfang..

Beleuchtung des Montagebereichs im abgedeckten Ablaufschacht Langsandfang,

min. 200 lx, ausreichende Anzahl Lichtquellen, Leistung je Lichtquelle nach Wahl AN, Lichtquellen geeignet zum Betrieb in Ex-Zone 1, herstellen und räumen sowie betreiben.

Eine Pauschale für dien Ablaufschacht.

Arbeiten unter Verwendung eines tragbaren Gaswarngeräts für die Dauer der Abrruch- und Montagearbeiten in der Rechenhalle

Durchführung von Arbeiten in Bereichen mit Gas-, Sauerstoff- oder Explosionsgefährdung unter Verwendung eines geprüften, tragbaren Mehrgaswarngeräts (mindestens O2, H2S, CO und CH4 bzw. brennbare Gase nach IEC/EN 60079).

Leistungsumfang:

• Bereitstellung eines betriebsbereiten Gaswarngeräts durch den Auftragnehmer.
• Durchführung einer Funktionsprüfung vor Beginn der Arbeiten.
• Sicherstellung einer gültigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben (Nachweis auf Verlangen vorzulegen).
• Kontinuierliche Überwachung der Atmosphäre während der Arbeiten.
• Sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei Alarmsignal sowie Meldung an die zuständige Aufsichtsperson.
• Dokumentation der Messergebnisse und Ereignisse (Messprotokoll).

Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, u. a.:

• DGUV Regel 113-004 (Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen)
• TRGS 402/403 (Ermittlung/Beurteilung der Gefahrstoffexposition)
• BetrSichV/GEA
• Bereitstellung und Nutzung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung.

Die eingesetzen Mitarbeiter müssen über die Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 verfügen und entsprechende Bescheinigungen sind vor der Ausführung vorzulegen.

Die vollständige Verantwortung für die sichere Durchführung liegt beim Auftragnehmer.

Arbeiten unter Verwendung eines tragbaren Gaswarngeräts für die Dauer der Abrruch- und Montagearbeiten in der Rechenhalle

Durchführung von Arbeiten in Bereichen mit Gas-, Sauerstoff- oder Explosionsgefährdung unter Verwendung eines geprüften, tragbaren Mehrgaswarngeräts (mindestens O2, H2S, CO und CH4 bzw. brennbare Gase nach IEC/EN 60079).

Leistungsumfang:

• Bereitstellung eines betriebsbereiten Gaswarngeräts durch den Auftragnehmer.
• Durchführung einer Funktionsprüfung vor Beginn der Arbeiten.
• Sicherstellung einer gültigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben (Nachweis auf Verlangen vorzulegen).
• Kontinuierliche Überwachung der Atmosphäre während der Arbeiten.
• Sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei Alarmsignal sowie Meldung an die zuständige Aufsichtsperson.
• Dokumentation der Messergebnisse und Ereignisse (Messprotokoll).

Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, u. a.:

• DGUV Regel 113-004 (Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen)
• TRGS 402/403 (Ermittlung/Beurteilung der Gefahrstoffexposition)
• BetrSichV/GEA
• Bereitstellung und Nutzung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung.

Die eingesetzen Mitarbeiter müssen über die Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 verfügen und entsprechende Bescheinigungen sind vor der Ausführung vorzulegen.

Die vollständige Verantwortung für die sichere Durchführung liegt beim Auftragnehmer.

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, aus nichtrostendem Stahl, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Ausführung im 1. Obergeschoss, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Schacht, Höhe bis 6 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke und Befestigungen, aus nichtrostendem Stahl, Nenndurchmesser über DN 300 bis DN 400, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

Abbruch der Luftleitung aus elektrisch leitfähigem Polypropylen (PPs-el), Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 8 m, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

Abbruch des Linear-Luftdurchlasses, aus Kunststoff, Durchführung aus Kunststoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet, vor Ort nicht zerlegbar, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

Arbeiten unter Verwendung eines tragbaren Gaswarngeräts für die Dauer der Abrruch- und Montagearbeiten in der Rechenhalle

Durchführung von Arbeiten in Bereichen mit Gas-, Sauerstoff- oder Explosionsgefährdung unter Verwendung eines geprüften, tragbaren Mehrgaswarngeräts (mindestens O2, H2S, CO und CH4 bzw. brennbare Gase nach IEC/EN 60079).

Leistungsumfang:

• Bereitstellung eines betriebsbereiten Gaswarngeräts durch den Auftragnehmer.
• Durchführung einer Funktionsprüfung vor Beginn der Arbeiten.
• Sicherstellung einer gültigen Kalibrierung gemäß Herstellerangaben (Nachweis auf Verlangen vorzulegen).
• Kontinuierliche Überwachung der Atmosphäre während der Arbeiten.
• Sofortige Unterbrechung der Arbeiten bei Alarmsignal sowie Meldung an die zuständige Aufsichtsperson.
• Dokumentation der Messergebnisse und Ereignisse (Messprotokoll).

Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, u. a.:

• DGUV Regel 113-004 (Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen)
• TRGS 402/403 (Ermittlung/Beurteilung der Gefahrstoffexposition)
• BetrSichV/GEA
• Bereitstellung und Nutzung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) entsprechend Gefährdungsbeurteilung.

Die eingesetzen Mitarbeiter müssen über die Fachkunde zum Freimessen gem. DGUV-Regel 113-004, DGUV Regel 113-003 und DGUV-Grundsatz 313-002 verfügen und entsprechende Bescheinigungen sind vor der Ausführung vorzulegen.

Die vollständige Verantwortung für die sichere Durchführung liegt beim Auftragnehmer.

Vorhandene Spaltabdichtungen Langsandfang demontieren.

Hammerkopfschrauben lösen,
Abdeckbleche sammeln und im Bereich des Bauwerks bis 100 horizontal, 10 m vertikal transportieren und sammeln, ggf. reinigen.
Gummiplatten abnehmen und Stützbleche aufnehmen, Verbindungsmittel getrennt sammeln,
Stützbleche im Bereich des Bauwerks bis 100 horizontal, 10 m Vertilal transportieren und sammeln, ggf. reinigen.
Gummiplatten aufnehmen und zu Behältern nach Wahl des An im Umfeld des Bauwerks bis 200 horizontal, 10 m vertilal transportieren und zur Entsorgung sammeln.
Halfenschienenprofile von Sand, Betonzuschlag und Verschmutzungen reinigen, nach Wahl des AN.
Reinigungsabfälle aufnehmen und zu Behältern nach Wahl des An im Umfeld des Bauwerks bis 200 horizontal, 10 m vertilal transportieren und zur Entsorgung sammeln.
Es ist zu gewährleisten, dass aufgenommene Stoffe und Verschmutzungen nicht in den Sandfang stürzen.

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße über 5 bis 7 m3, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Vorhandene Stützbleche zum Einbauort transportieren,
auf neu zu liefernde Hammerkopfschrauben,
ca. alle 30 cm mittels Hammerkopfschrauben, Typ 28/15, Edelstahl A4 M 10x50,
einschließlich Schrauben mit Unterlegscheiben
aufsetzen und zum Räumschild bzw. zur Pumpendruckleitung der Räumerbrücken ausrichten,
neue Gummiplatten liefern, als Rechteckdichtung,
Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke 8 mm, Schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite 400 mm,
mit Lochung entsprechend dem Schraubbild,
auf die Stützblech auflegen und Ausrichten,
vorhandene Abdeckbleche zum Einbauort transportieren,
auf die Dichtungen aufsetzen und mit neuen selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben, W.-Nr. 1.4571 auf Schraube,
gleichmäßig festziehen.

Vorhandene Stützbleche zum Einbauort transportieren,
auf neu zu liefernde Hammerkopfschrauben,
ca. alle 30 cm mittels Hammerkopfschrauben, Typ 28/15, Edelstahl A4 M 10x50,
einschließlich Schrauben mit Unterlegscheiben
aufsetzen und zum Räumschild bzw. zur Pumpendruckleitung der Räumerbrücken ausrichten,
neue Gummiplatten liefern, als Rechteckdichtung,
Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke 8 mm, Schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite 350 mm,
mit Lochung entsprechend dem Schraubbild,
auf die Stützblech auflegen und Ausrichten,
vorhandene Abdeckbleche zum Einbauort transportieren,
auf die Dichtungen aufsetzen und mit neuen selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben, W.-Nr. 1.4571 auf Schraube,
gleichmäßig festziehen.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Lieferung neuer Stützbleche,

bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,

ca. 4 mm x 300 mm Edelstahl,

4 x gekantet.

mit Langlochbohrungen, ca. 40 x 8 mm, alle 0,30 m, 3 bis 4 Stück/lfm. versehen.

sonst wie vor,

als Zulage.

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Lieferung neuer Abdeckbleche

bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,

ca. 220 mm x 5 mm Edelstahl,

3 x gekantet.

mit Bohrungen ca. 10 mm, alle 0,30 m, 3 bis 4 Stück/lfm.

sonst wie vor,

als Zulage.

Lieferung und Montage von Stützblechen, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 4 mm x 300 mm Edelstahl,
4 x gekantet.
mit Langlochbohrungen, ca. 40 x 8 mm, alle 0,20 m, 5 Stück/lfm. versehen.
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abmessung der Öffnung vor/hinter der Tafel jeweils ca. 140 x 15 cm,
auf Edelstahlreaktionsharzanker, ca. A4 M10x120 mm aufsetzen, W.-Nr. 1.4571,
aufsetzen und zur Tafel ausrichten,
Gummiplatten liefern, als Rechteckdichtung,
Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke 8 mm, Schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite 350 mm,
mit Lochung entsprechend dem Schraubbild,
auf die Stützblech auflegen und ausrichten,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abdeckblech liefern und montieren, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 4 mm x 300 mm Edelstahl,
3 x gekantet, mit Bohrungen entsprechend dem Schraubbild,
5 Stück/lfm. versehen,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken,
auf die Gummiplatten aufsetzen und mit selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben, W.-Nr. 1.4571 auf Schraube, gleichmäßig festziehen.

Aufbau zusätzlich gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig bekleben.

Lieferung und Montage von Stützblechen, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 4 mm x 300 mm Edelstahl,
4 x gekantet.
mit Langlochbohrungen, ca. 40 x 8 mm, alle 0,20 m, 5 Stück/lfm. versehen.
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abmessung der Öffnung vor/hinter der Tafel jeweils ca. 160 x 15 cm,
auf Edelstahlreaktionsharzanker, ca. A4 M10x120 mm aufsetzen, W.-Nr. 1.4571,
aufsetzen und zur Tafel ausrichten,
Gummiplatten liefern, als Rechteckdichtung,
Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke 8 mm, Schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite 350 mm,
mit Lochung entsprechend dem Schraubbild,
auf die Stützblech auflegen und ausrichten,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abdeckblech liefern und montieren, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 4 mm x 300 mm Edelstahl,
3 x gekantet, mit Bohrungen entsprechend dem Schraubbild,
5 Stück/lfm. versehen,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken,
auf die Gummiplatten aufsetzen und mit selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben, W.-Nr. 1.4571 auf Schraube, gleichmäßig festziehen.

Aufbau zusätzlich gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig bekleben.

Lieferung und Montage von Stützblechen, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 5 mm x 300 mm Edelstahl,
4 x gekantet.
mit Langlochbohrungen, ca. 40 x 8 mm, alle 0,20 m, 5 Stück/lfm. versehen.
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abmessung der Öffnung vor/hinter der Tafel jeweils ca. 160 x 15 cm,
auf Edelstahlreaktionsharzanker, ca. A4 M10x120 mm
links/rechts aufsetzen,

aufsetzen, W.-Nr. 1.4571,
aufsetzen und zur Tafel ausrichten,

Stehbolzen M10 aufschweißen zum Verschrauben mit nachstehenden Teilen oberhalb der Blechabdeckung
Gummiplatten liefern, als Rechteckdichtung,
Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke 8 mm, Schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite 350 mm,
mit Lochung entsprechend dem Schraubbild,
auf die Stützblech auflegen und ausrichten,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken
Abdeckwinkel liefern und montieren, bestehend aus Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 50x200x4 mm Edelstahl,
mit Bohrungen entsprechend dem Schraubbild,
5 Stück/lfm. versehen,
an senkrechten Bauteilen von Traversen links/rechts ausklinken,
auf die Gummiplatten aufsetzen und mit selbstsichernden Muttern und Unterlegscheiben, W.-Nr. 1.4571 auf Schraube, gleichmäßig festziehen.

Im Bereich der Riffelbleche sind selbstklebende geschlossenzeillige komprimierbare EPDM Moosgummprofile ca 50 x 10 mm aufzusetzen.

Aufbau zusätzlich gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig bekleben.

V orhandene Abdeckungen fachgerecht abdichten.

Vorhandene VA-Abdeckungen durch Einkleben zusätzlicher Moosgummidichtstreifen abdichten.

Rahmen und Randfläche Abdeckung von Verschmutzungen befreien, mit Entfetter o. ä. behandeln zur Vorbereitung der Aufnahme von Dichtstreiebn.

Geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x10 jeweils in Rahmen und Abdeckung im Bereich der Dichtflächen einkleben.

Befestigungsuntergrund Auflagerahmen oder Rahmen der Abdeckung Edelstahl.

Abrechnung nach lfm Fuge zwischen Rahmen und Abdeckung.

V orhandene Abdeckungen fachgerecht abdichten.

Vorhandene VA-Abdeckungen durch Fugenkonstruktion mit einen vom DIBt bauaufsichtlich zugelassener elastischen Spezialdichtstoff für die Abdichtung von L- und A-Anlagen in der Landwirtschaft.

Der Fugendichtstoff ist geeignet für die Abdichtung von Stahlbehältern in Segmentbauweise und wird als standfeste, leicht verstreichbare Paste verarbeitet.

Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt die Fugenmasse zu einem elastischen Dichtstoff

Fugengestaltung nach den allgemeinen technischen Regeln.
Fugenbreite befahrbar nach Zulassung: 20 mm
Fugenbreite begehbar nach Zulassung: 20 mm bis 40 mm

Materialverbrauch bis 1000 ml/ lfm.

Verarbeitung gemäß Herstellervorschrift, Rahmen und Randfläche Abdeckung von Verschmutzungen befreien, mit Entfetter o. ä. behandeln zur Vorbereitung der Aufnahme von Dichtstoffe.

Dichtstoff in Rahmen und Abdeckung im Bereich der Dichtflächen einbringen.

Befestigungsuntergrund Auflagerahmen oder Rahmen der Abdeckung Edelstahl, Beton oder ä..

Abrechnung nach lfm Fuge zwischen Rahmen und Abdeckung.

Lieferung und Montage von

Edelstahlblechen, W.-Nr. 1.4571, V4A-Material,
ca. 5 mm x 500 x 800 mm Edelstahl,
mit Ausschnitten für eine Spülwasserdruckleitung DN 125 und einem eigensicheren Stromkabel bis 6 mm Durchmesser.

Die Tafel mit einem Aushebegriff versehen.

Im Bereich der Auflagen mit Dichtstreifen bis 50 x 10 mm zum Untergrund abdichten und mit Schrauben gegen Verschieben in der Öffnung gesichert.

An der Kante zusätzlich gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig bekleben.

Herstellung einer Revisionsöffnung für eine bauseitige Höhenstandsmessung, Durchmesser ca. 200 mm,

ämit verschraubter demontierbarer Abdeckung aus gleichen Werkstoff,

als Zulage zu vorstehender Abdeckung.

Abbruch Blechprofilroste, aus nichtrostendem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Länge bis ca. 2500 mm,
Breite 250 mm, ,

Blechdicke 2 mm, Befestigungsuntergrund Beton/Stahl, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 10 m,
horizontaler Förderweg 150 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, lärmarm, ohne Funkenfreisetzung,

aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe nach ANweisung des AG auf dem Kläranlagengelände transportieren und geordnet aufsetzen.

Demontage Blechprofilroste, aus nichtrostendem Stahl, für Montagearbeiten nummerieren, kennzeichnen und aufnehmen,
Länge bis ca. 2500 mm,
Breite 250 mm,

Blechdicke 2 mm, Befestigungsuntergrund Beton/Stahl, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Ausbaustelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 10 m,
horizontaler Förderweg 150 m,

nach Beendigung der Maßnahme Rosten wieder zum Ausbauort transportieren und wieder setzen.

Montagen von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, lärmarm, ohne Funkenfreisetzung,

Stahlbelchabdeckungen aus verzinktem Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Länge x Breite bis 3.000 mm,

Blechdicke bis ca. 2 mm, merhfach gekantet,

Befestigungsuntergrund Beton, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg 10 m,
horizontaler Förderweg 150 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Aufstellen prüffähiger statischen Nachweises, einschl. der Herstellung der erforderlichen massstäblichen Werkstatt- und Montageplanung, der Montagepläne sowie
Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen
der Abdeckungen und Tragkonstruktionen nach durchzuführenden vor Ort Aufmaß,

Unterlagen für alle Abdeckungen und Roste dieses Titels.
! Stück gleich eine Pauschale für den gesamten Leistungsumfang

GFK-Abdeckung zur Abdeckung von Gerinne und Schachtbauwerke aus Stahlbeton, begehbar,

geschlossen,

Plattendicke gem. statischer Erfordernis, min. jedoch ca. 50 mm,
Randauflagerung gerade oder geknickt, entsprechend dem Verlauf der Bauwerke,

Stützweiten bis 1,60 m im Lichten,

Darüber hinausgehende Stützweiten sind durch zusätzliche Anordnung von Stahlträgern zu vermeiden.

Mehrteilige Ausführung. Nutzlast FV=3,5 kN/m2;
Punktlast FP=1,5 kN/Lastaufstandsfläche 150x150 mm
Elastische Verformung der GFK-Abdeckung max. 4 mm,

aus IPR-Isophthalsäure Polyester,
Farbe grau RAL 7035 oder nach Wahl des AG,
Oberfläche rutschhemmend mind. Klasse R12 nach DGUV-Vorschrift 108-003 (BGR 181) und DIN 511130 ,
Tragstäbe gem. statischer Erfordernisse,

einschließlich Unterkonstruktion aus V4A-Hohlprofilen, Konsolen und Trägernentsprechend der statischen Erfordernisse,

GFK-Gitterroste auf Unterkonstruktion und untereinander verschraubt - Befestigungs- & Verbindungsmittel Wst. 1.4404(A4).

komplett mit Zubehör und Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig montieren.

GFK-Gitterrosten mit Bauaufsichtlicher Zulassung, alternativ ist die Zustimmung für den Einzelfall einzuholen.

GFK-Abdeckungen nach den Richtlinien der BG begehbar.

Mit allem Zubehör, komplett liefern und montieren.

Die Anordnung der Felder hat so zu erfolgen, dass Einzelelemente für Reinigungsarbeiten usw. leicht entnommen werden können,

einschließlich Ausschnitte und Öffnungen für Armaturen, Probenehmer, Anschlüsse an bauseitige Abluftanlagen usw.,

einschließlich statischer Nachweis,

Abdichtung der Platten zusätzlich mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x5 mm jeweils in Rahmen und Abdeckung im Bereich der Dichtflächen einkleben.

Plattenränder an exponierten Stellen zusätzlich dauerhaft gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig markieren.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, bis 300 mm,
Einbringen von Öffnungen,
für Rohrdurchführungen usw.,
zur Anpassung an den Bestand,
einschließlich Ergänzung Gelcoat,
Auswechselungen und Verstärkungen,
Abdichtung zwischen Öffnung und durchzuführenden Bauteil mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x30 mm.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, > 300 mm bis 500 mm,
Einbringen von Öffnungen,
für Rohrdurchführungen usw.,
zur Anpassung an den Bestand,
einschließlich Ergänzung Gelcoat,
Auswechselungen und Verstärkungen,
Abdichtung zwischen Öffnung und durchzuführenden Bauteil mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x30 mm.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, rechteckig,

bis 250 x 250 mm,

Einbringen von Öffnungen,

für Revisionsöffnungen usw.,

zur Anpassung an den Bestand,,

einschließlich Ergänzung Gelcoat,

Auswechselungen und Verstärkungen,

Abdichtung zwischen Öffnung und durchzuführenden Bauteil mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x30 mm.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, rechteckig,

> 250 x 250 mm,

bis 500x500 mm,

Einbringen von Öffnungen,

für Revisionsöffnungen usw.,

zur Anpassung an den Bestand,,

einschließlich Ergänzung Gelcoat,

Auswechselungen und Verstärkungen,

Abdichtung zwischen Öffnung und durchzuführenden Bauteil mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x30 mm.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, rechteckig,

bis 800 x 800 mm,

Einbringen von Öffnungen,

für Revisionsöffnungen usw.,

nach Angaben des AG,

einschließlich Ergänzung Gelcoat,

Auswechselungen und Verstärkungen,

demontierbare Abdeckung mit Aushebebügeln aus V4A,

Klappscharniere.

GFK-Abdeckung, Zulage Öffnungen, rechteckig,

bis 800 x 1600 mm,

Einbringen von Öffnungen,

für Revisionsöffnungen usw.,

nach Angaben des AG,

einschließlich Ergänzung Gelcoat,

Auswechselungen und Verstärkungen,

demontierbare Abdeckung mit Aushebebügeln aus V4A,

Klappscharniere.

Stahltragwerk zu vorstehend beschriebenen

Gitterrosten im Feuchtbereich, DIN EN ISO 14122-3, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,

Tragwerk aus Stahl 1.4571,

werkseitige Konstruktion geschraubt,

mit Schraubengarnitur, Schrauben 1.4571 mit Reaktionsharzankern an den Schachtwandungen mittels geschweißter/geschraubter Kopfplatten befestigt,

als Randauflager zurückversetzter Gitterrosten,

Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399-4, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,

Profile überschläglich:

100/100/3 mm,

Kopfplatten mit U-Förnmigen Auflagern 200/200/10 mm ermöglichen das De- / und Montieren der Träger,

Anschlussplatten mit U-förmigen Auflagern , geschweiß,

einschließlich aller Anschlüsse Anker usw.

Reaktionsharzanker ca. 4 Stück M 16 je Kopfplatte,

einschließlich aller Befestigungen
und Verbindungen, Kleineisenteile, Anker, etc.
Raumtragwerk aus Stahlbauteilen,
gemäß zu erstellender Zeichnung und statischer Berechnung,

einschl. Material, Fertigung,
Lieferung, Einpassung, Montage der Stahlkonstruktion,

einschließlich aller Befestigungsmittel.

Ausrüstung aller GFK-Bauteile sowie allem vorstehend ausgeführtem Zubehör, wie Revisionsluken, usw. mit einer elektrisch leitfähigen Oberfläche entsprechend den Anforderungen der Richtlinien DGUV Regel 113-001 / BGR 104,
einschließlich Berücksichtigung bei Dichtungen und Verbindungsmitteln sowie einer ausreichenden Anzahl fest montierter Erdungsanschlusskabel mit ausreichender Länge (ca. 1,0 m), Anschluss an bauseitigen Potenialausgleich,

einschl. einlaminierter Anschlussbleche aus Kupfer oder H2S-unempfindlichen ableitfähigen Material an der Abdeckung.

Lieferung und Montage von GFK-Abdeckungen zum Höhenausgleich zwischen erhöhten GFK-Abdeckungen,

auf Stahlbetonbauwerken,

begehbar,

geschlossen,

Plattendicke zum Höhenausgleich von ca. 20 mm,
Randauflagerung gerade oder geknickt, entsprechend dem Verlauf der Bauwerke,

Wandkronenbreiten zwischen 25 und 40 cm,

Längen von ca. 100-250 cm,

GFK-Abdeckung

aus IPR-Isophthalsäure Polyester,
Farbe grau RAL 7035 oder nach Wahl des AG,
Oberfläche rutschhemmend mind. Klasse R12 nach DGUV-Vorschrift 108-003 (BGR 181) und DIN 511130 ,
Tragstäbe gem. statischer Erfordernisse,

GFK-Abdeckungen auf Unterkonstruktion und untereinander verschraubt - Befestigungs- und Verbindungsmittel Wst. 1.4404(A4),

komplett mit Zubehör und Befestigungsmaterial, Reaktionsharzanker, Senkkopfschrauben etc.

liefern und montieren.

GFK-Gitterrosten mit Bauaufsichtlicher Zulassung, alternativ ist die Zustimmung für den Einzelfall einzuholen.

GFK-Abdeckungen nach den Richtlinien der BG begehbar.

Mit allem Zubehör, komplett liefern und montieren.

Abdichtung der Platten zusätzlich mit geschlossenzeilligen EPDM Dichtstreifen, Abmessungen bis ca. 50x5 mm jeweils in Rahmen und Abdeckung im Bereich der Dichtflächen einkleben.

Plattenränder an exponierten Stellen zusätzlich dauerhaft gelb/schwarz als Stolperstelle witterungsbeständig markieren.

Lieferung und Montage von Gummitafeln

im Bereich des Ablaufbedienstegs,

bestehend aus Gummiplatten, ca. 0,75 m hoch, zum Verschließen und Abtrennen des abgesaugten Gasraums vom restlichen Vorklärbecken

Grundmaterial EPDM/SBR 65 Schore A mit 2 Einlagen,
Stärke ca. 6 mm, schwarz,
ohne Selbstklebung,
Breite der Tafeln nach Wahl des AN, Breite einer Kammer ca. 6,50 m, mittels Klemmblechen und Schrauben, Muttern, Bohrungen, Befestigungslaschen am Bediensteg befestigen.

Projektabwicklung für den gesamten Leistungsumfang (Maschinen-Technik und Zuarbeit zur EMSR-Technik),

im Wesentlichen bestehend aus:

• Detailplanung für die Gesamtabwicklung und Herstellung der betriebsfertigen Anlage
• Abstimmung der Ausführungsdetails mit dem Auftraggeber
• Planung des Abbruchs der vorh. Kammerfilterpressen einschließlich statischer Nachweise und Abbruchplanung, Abbruchanweisung
• Planung des Umbaus im laufenden Betrieb
• Abstimmung mit dem SiGeKo
• Kennzeichnungspflicht aller eingesetzten Arbeitsgeräte
• Maß- und Bestandsaufnahme vor Ort
• Teilnahme eines weisungsbefugten Bauleiters an den wöchentlich statttfindenden Besprechungen im Rahmen der Ausführung
• Abstimmung und Klärung der Schnittstellen mit anderen
•  
• Gewerken, insbesondere der EMSR-Technik
• Koordination der Eigenbauleistung mit anderen beteiligten  Firmen, Behörden, Anstalten des öffentlichen Rechts oder mit  dem Auftraggeber.
• Terminliche und fachtechnische Überwachung der  Eigenbauleistung.
• Fortschreiben Bauzeitenplan/Rahmenterminplan
• Projektbegleitende Dokumentation bis zur endgültigen umfassenden Dokumentation der Anlage

Anfertigen und Liefern von Werks- und Montagezeichnungen
auf der Grundlage der Planungsunterlagen der Entwurfs-/Ausführungsplanung mit Berücksichtigung der Einbau- und Maschinenaufstellungspläne der angebotenen Maschinen und Anlagenteile, mit allen für die Errichtung und Montage erforderlichen Angaben.

In dieser Position sind die Werks- und Montagepläne für die Leistungen:
Rohrleitungssystem mit Armaturen und Messungen Abluftbehandlungsanlagen mit Ventilatoren und Abluftturm
gemeinsam zu kalkulieren.

Einzukalkulieren ist das mehrmalige Ausmessen der relevanten
Bauwerks- und Anschlussmaße vor Ort.

Einschl. Fortschreibung zu Bestandsplänen (Endstand Montage) mit allen wichtigen, festgestellten Maßen.

Der AN hat unverzüglich nach Leistungsbeginn eine Auflistung
der max. elektrischen Gesamtleistung und der gleichzeitig benötigten elektrischen Gesamtleistung aufzustellen und dem
AG zu übergeben. Diese Angaben werden benötigt für die elektrotechnische Auslegung der Einspeisekabel, die ebenfalls mit zu verlegen sind.

Dem AN werden die Bauwerkspläne, die Entwurfs-/Ausführungsplanung und die Verfahrens- und Funktionsbeschreibung zur Verfügung gestellt. Der AN hat für alle zu liefernden und anzupassenden Ausrüstungen seines Leistungsumfanges folgende Planunterlagen zu fertigen, für die er die volle Verantwortung für den Gesamtverfahrensablauf trägt:

Werkstatt- und Installationspläne, stat. Berechnungen,

Erstellung aller im LV geforderten und für den Umfang der Leistungen erforderlichen Unterlagen, Berechnungen, Pläne usw.

- Werkstatt-, Montage- und Installationspläne für den

kompletten Lieferumfang auf der Grundlage der

Entwurfs-/ Ausführungspläne.

- prüffähige statische Berechnungen für Befestigungssysteme

nach Erfordernis

- Erstellung des Ausführungspflichtenheftes

- Erstellung des Pflichtenheftes SPS und PLS (gesonderte LV-Pos.)

Werkstattzeichnungen der Anlagenteile, Fundamentangaben (Abmessungen/Belastungen nach Art, Lage und Größe) soweit erforderlich Angaben zu Aussparungen, Verguss und bauseitigen Einbauteilen soweit erforderlich Angaben zur genauen Lage, Anzahl und Durchmesser zu erstellender Fundamente, Leerrohre/Erdungsanschlüsse soweit erforderlich

Angaben zur genauen Art, Lage, Anzahl und Größe bauseitiger Medienanschlüsse soweit erforderlich.

Anfertigen von Berechnungen (geprüfte Statiken z. B. für die
Rohrtrassen und den Stahlbau)

Funktions- und Steuerbeschreibungen einschl. Betriebsschemata und Hinweise der einzelnen Anlagenkomponenten

Angaben zu den elektrischen Steuerungen, Regelungen und Messtechnik, detaillierte Funktionsbeschreibungen und Unterlagen Not-Aus- / Not-Halt-Konzept für die Abluftanlage.

Permanente Fortschreibung der Antriebs- und Messstellenlisten unter Verwendung des Anlagenkennzeichnungssystems des AG, Motorlisten mit exakten Daten zum Motor und einem dem ausgewählten Motor entsprechendem Anschlussbild

Datenblätter der elektrischen Komponenten einschl. Klemmenpläne und dem zum Gerät passenden Anschlussplan

Datenblätter der maschinentechnischen Komponenten, zusammengestellt als Stücklisten (Betriebsmittellisten

mit
Typ und Bestellnummer)
Klemmenanschlusspläne der einzelnen Bauteile
Kabellisten
Schaltungshandbücher und Stromlaufpläne

1-poliger Übersichtsschaltplan DIN A3 (entspr. Anlagengröße)

Anlagenansicht der Schaltanlage DIN A3 (entspr. Anlagengröße)
Schnittzeichnung der Schaltfelder,

Elektro-Trassenpläne mit korrekten Orts- und Höhenangaben

Rl-Schemata bzw. Fließbilder mit Anlagenkennzeichnung der
einzelnen Anlagenteile

Angaben zur Stromaufnahme von Antrieben und Motoren,

Absicherung derselben usw., bezogen auf den gesamten Auftragsumfang.

Alle Angaben zur Elektroinstallation an den Maschinen und Anlagen (Kabelführung, Verlegesysteme, Klemmkästen usw.) zur Steuerung und Regelung sind mit dem AG vor der Ausführung abzustimmen und im Zuge der Werkstatt- und Montageplanung zu berücksichtigen.

Für die Kennzeichnung der Antriebe/Meldungen und Signale ist das Kennzeichnungssystem des Auftraggebers zwingend zu verwenden und die Nummerierung entsprechend dem System in der Fortschreibung der Messstellen- und Verbraucherlisten fortzuführen.

Die Planunterlagen sind dem Auftraggeber zur Prüfung und Freigabe im digitalen Format PDF (zusätzlich als dwg-Datei auf Anforderung) und Stromlaufpläne in E-PLAN auf Datenträger CD / DVD / Stick / Download-Link vorzulegen

-spätestens 8 Wochen nach Auftragserteilung zu übergeben.

Alle Schaltpläne, soweit diese zum Leistungsumfang des AN zählen, sind vom AN auf dem CAD-System E-PLAN P8, Version
2.8 zu erstellen. Die Schaltpläne sind durchgängig zu konstruieren.

Das SPS-Programm ist seitens des AN vollständig einschl. Quellcode, Passwörtern und Kommentaren mit der Dokumentation vorzulegen.

Für die Erstellung der Werksplanung insbesondere in Hinsicht auf die vorgesehene Schrittfolge der Plan- u. Dokumentenerstellung wird auf die ausführliche Darstellung in der Baubeschreibung hingewiesen, die zwingend einzuhallten ist. Der entsprechende Aufwand ist einzukalkulieren.

Pläne von allen Einbauteilen und maschinentechnischen Einrichtungen anfertigen im Maßstab 1:50 oder größer, als CAD-Farbplott und auf USB-Stick oder über den Datenaustausch des AG im DWG/DXF-Format sowie im pdf-Format.

Rechtzeitiges Vorlegen der Montage-/Fertigungspläne Zug um Zug entsprechend dem Bauablauf und zu den geplanten Abstimmungsterminen der Gewerke sowie dem geplanten Baufortschritt bzw. zu den vertraglich festgelegten Einzelfristen.
Sie sind erst nach Genehmigung durch den AG verbindlich.

Der AN haftet für die Richtigkeit seiner Zeichnungen sowie für die richtigen Angaben für die Abstimmung mit dem Gewerk Bau- und nebenarbeiten (Aussparungen, Standorte Träger, Fundamente, Kabelleerrohre etc.).

Vorlage der Bestandspläne spätestens mit der Schlussrechnung. Dem AN werden die Bestandszeichnungen des AG (Lageplan) im dxf- oder dwg-Format zwecks Übernahme in einen Gesamtbestandsplan zur Verfügung gestellt.

Einschließlich Fertigung und Vorlage eines Bauzeitenplans mit detailliertem Bauablaufplan mit Angabe der wesentlichen Voraussetzungen für die einzelnen Teilschritte.

Regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung entsprechend dem Baufortschritt. Übergabe an den AG und die Bauleitung.

Abrechnung pauschal.

Vor Beginn der Fertigung sind vor Ort alle bauteilbezogenen Maße durch den AN eigenverantwortlich aufzunehmen und als Planungsgrundlage zu verwenden.

Es handelt sich um Bestandsanlagen die im laufenden Betrieb nur unter größten Erschwenissen aufgenommen werden können.

Die tatsächlichen örtlichen Begegenheiten sind zum frühst möglichen Zeitpunkt zu prüfen und ggf. die Werkplanung entsprechend anzupassen.

Anpassungen welche durch ein unterlassenes Vor-Ort-Aufmaß zu begründen sind, werden nicht zusätzlich vergütet.

Die Maße sind in das CAD-System zu übernehmen.